建筑工程租赁合同的起诉状范本

原告：**，住所地：湖南省**。 法定代表人：王**，该大队大队长。 被告：长沙**工程有限公司，住所地： 法定代表人：高**，该公司经理。 诉讼请求： 1、判令解除原、被告之间的建设工程施工合同； 2、判令被告在解除建设工程合同后起七天内从原告建筑工地上撤出； 3、判令被告承担合同总价款1825622.04元2%的违约金计36512.44元； 4、判令由被告承担本案一切诉讼费用。 事实与理由： 2004年底，原告就其长沙基地职工经济适用住房工程进行国内公开招标（见证据一），并进行了该住房工程招标答疑（见证据二）。2004年12月16日，被告向原告投标该工程八标段15#住宅楼土建工程，并提交《投标文件》（即商务标）和《技术标书》。（见证据三）。2005年1月3日，原告及委托的招标代理机构湖南华新工程造价会计咨询有限公司向共同被告发出《中标通知书》，确定被告中标（见证据四）。 2005年1月19日，原告与被告签定了合同编号[2005]第9号《建设工程施工合同书》（见证据五），约定由被告承建项目为“**长沙基地经济适用住房工程”八标段15#住宅楼土建工程，开工日期为2005年2月18日，竣工日期为2005年8月16日，合同工期总日历天数180天，合同价款为1825622.04元。同时约定：“因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任”，约定的违约责任为：“实际工期比合同工期（含签证顺延工期）每拖延一天支付违约金500元/天，但最高不超过结算价的2%”（见证据六）。 合同签定后，原告按照合同的约定履行了相应的义务，至2005年10月31日止，原告已支付工程款项及被告在原告处所领材料、代扣税金、代付民工工资保障金、铝合金等共计1730934.38元（见证据七）；但被告在合同履行过程中严重违约，不仅没有按照合同约定的工程进度及质量进行施工（见证据八），2005年10月26日向原告发出《停工报告》（见证据九），且更为严重的是，在2005年11月1日被告项目负责人等强行冲击原告上级领导现场指导工作会议，并限制原告法定代表人人身自由（见证据十）。原告为顾全大局，多番容忍被告种种恶劣行为，并多次催告要求被告在合理期限内完工（见证据十一），该工程的监理机构长沙**建设工程项目管理有限公司也在2005年12月1日、2006年4月1日分别向被告发出了《监理工程师通知单》，要求其尽快完成工程（见证据十二），但被告仍置之不理，到目前为止根据合同约定应当由被告完成的工程仍处于未完工状态。被告甚至故意将楼道封砌，严重影响了其他配套施工，使得整个项目处于一种停工状态（见证据十三），原告与本单位职工签定的2005年底交房的合同条款无法兑现，并造成原告相应的损失，在职工队伍中也产生了不稳定因素（见证据十四）。 综上，被告的行为已严重违约，依法应当解除原、被告之间的建设施工合同；同时，被告的行为已严重扰乱整个基地工程进度，应当尽快促使其撤出工地；被告因其违约行为应当承担相应的违约责任。为此，依据有关法律规定，特向贵院起诉，请予支持原告诉讼请求。 此致 长沙市**区人民法院 以上是建筑工程合同起诉状