工程工程施工合同的变更-建设工程合同问题在线咨询-法师兄

行动指南

下面为大家解答工程施工合同变更程序：工程变更一般主要有以下几个方面的原因。 (1)业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目计划、削减项目预算等。 (2)由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。 (3)工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。 (4)由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。 (5)政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。 (6)由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款。

相关专题推荐: 工程变更合同范本

律师普法

施工合同变更的要求及程序
根据我国合同法及相关司法解释的规定,施工合同的变更条件如下: 1、订立合同时一方对合同存在重大误解的、订立的合同对一方明显不公平的、订立合同时受到欺诈、威胁,订立的合同违背了当事人本意的、订立合同时的客观情况已经发生了重大变化,且该变化不属

2021.03.03 301
工程施工流程中, 对于变更工作的估价原则
(一)工程变更引起已标价工程量清单项目变化估价原则; (二)工程变更引起施工方案改变，造成措施项目变化的估价原则; (三)工程变更项目，中标综合单价与发包人招标控制价偏差较大的估价原则; (四)工程变更删减了合同中的某项工作或工程的估价原则

2020.09.26 125
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是怎样的
在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因。从实践来看，工期顺延的理由主要是下列情形： 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约支付工程款； 5、发包人指定的分包人

2020.01.15 92

专业问答

工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别
施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中，工期延误的原因很多。从实践来看，工期延长的主要原因如下：1。在工程量增加的施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加。在这种情况下，工期自然顺

2021-11-12 15,340
工程合同变更施工单位怎么把
工程合同变更施工单位怎么办在我国法律中有明确规定。工程变更牵涉的范围非常复杂，与公司内的所有部门如研究开发、生产工艺、市场营销、生产计划及物料管理、生产部门、采购与外协、管理部门、财务部门、售后服务管

2022-07-12 15,340
工程存档合同的变更后变更工程备案怎么办
只能以备案的合同作为结算依据，只有这样才能规避某些不正当的行为。存档的合同并不是本条规定的内容，不能适用该条规定否定备案合同是结算的依据。

2023-07-27 15,340
木结构建筑工程施工合同中的变更条款怎么变更
根据相关规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

2022-10-14 15,340

法律短视频

01:11
施工合同变更的条件
施工合同的变更条件有哪些根据我国合同法及相关司法解释的规定，施工合同的变更条件如下：1、订立合同时一方对合同存在重大误解的；2、订立的合同对一方明显不公平的；3、订立合同时受到欺诈、威胁，订立的合同违背了当事人本意的；4、订立合同时的客观

681 2022.04.15
01:04
劳务合同和建筑工程施工合同的区别
劳务合同和建设工程施工合同的区别在于，二者的主体不同，而且二者的订立目的根本不同。劳务合同主要是指，民事主体之间以劳动的形式，提供给另一方主体的服务民事合同。双方签订劳务合同的目的在于，完成某一项劳务以及劳务成果。而建设工程施工合同主要是指

7,061 2022.04.15
01:13
工程施工合同纠纷如何解决
工程施工合同纠纷的解决途径，具体包括了： 1、与对方当事人进行协商，双方就纠纷问题重新协商； 2、如果无法协商的话，可以向当地的人民调解委员会申请调解介入； 3、根据工程施工合同的相关约定，向双方事先约定的仲裁委员会申请仲裁； 4、以对方当

622 2022.06.22

合同纠纷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐