您的位置:法师兄 > 法律常识 > 合同纠纷法律常识

房屋建筑工程合同管辖范围

更新时间:2022.03.28

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
房主人(甲方): 承建人(乙方): 甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋,由乙方承担施工,经双方充分协商,达成如下施工合同,希共同遵守。 第一条、建筑项目:包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设,所有内外墙要抹灰,房屋正面外墙贴大理石。 第二条、建设地点:纳新小区119号。 第三条、承建方式及施工准备 1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。 2、甲方应及时提供工程所需全部材料。 3、乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。 第四条、建房工期:从2012年月日起至2013年月日止。 第五条、承建工程价格及付款方式 1.工程人工价为每平方米180元人民币。 2.付款方式:基础施工先付壹万,主体过半再付叁万,屋面贴瓦再付叁万,拆架后再付贰万,余款作为质量保证金,验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。 第六条、施工安全要求 1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。 2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。 3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。 4、整体建筑建设内容:房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程,含上下水管的孔洞预留,电路闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装,瓷砖粘贴等。 5、本工程一层和二层为全框架建筑,其余层数为砖混结构,建筑面积以测量实际面积而定。 6.外装修:外墙立面均为大理石贴面,色泽自选。 7.内装修:卫生间,厨房立面均贴200×300白瓷面砖到顶, 一、二层大厅,楼梯过道贴2米高200×300白瓷面砖。 其余内墙面均为水泥砂浆抹面,刷室内白涂料二遍,所有房间地面均铺地板砖,地脚砖。 第七条、工程质量。 房屋四角垂直,墙体倾斜度不超过1厘米。 1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。 2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。 3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。 第八条、违约责任和争议的解决办法 1、甲方如未按照乙方的工程进度不能及时提供有关材料,造成乙方待料停工所受损失,均有甲方负责承担赔偿。 2、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。 3、甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请法院进行仲裁。 第九条、合同的生效与终止。本合同一式二份,甲乙双方签字生效,各执一份。以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。 甲方签字(手印):身份证号: 乙方签字(手印):身份证号: 签订时间:年月日
律师普法
  • 房屋建筑工程监理资质属于哪些范围
    房屋建筑工程监理资质属于哪些范围

    综合资质可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务,专业甲级资质可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务,专业乙级资质可承担相应专业工程类别二级以下建设工程项目的工程监理业务,专业丙级资质可承担相应专业工程类别三级建设工程项目

    2020.05.20 98
  • 如何认定建筑施工纠纷法院管辖范围?
    如何认定建筑施工纠纷法院管辖范围?

    被告住所地人民法院以及合同履行地人民法院都有管辖权。我国法律规定,两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。

    2020.03.26 91
  • 建设工程承包合同属于哪个司法管辖范围?
    建设工程承包合同属于哪个司法管辖范围?

    建设工程承包合同属于专属管辖,与此同时,建设工程承包合同纠纷是一般的合同纠纷案件,可以被告住所地或者合同履行地为管辖地,由合同履行地的人民法院管辖或者由被告户籍地、居所地的人民法院管辖。

    2020.05.03 83
专业问答
  • 建筑劳动纠纷管辖范围

    1、劳动合同履行地不明确的由单位所在地的法院管辖。 2、《劳动争议调解仲裁法》第二十一条规定,劳动争议仲裁委员会按照统筹规划、合理布局和适应实际需要的原则设立。省、自治区人民政府可以决定在市、县设立;

    2023-05-22 15,340
  • 合同中有关新房屋建筑工程承包范围怎么写?

    对于发包人而言,合同中有关新房屋建筑工程承包范围决定着合同的标的,即发包工程的范围和具体内容。对于招标发包的工程,招标人与中标人签订中标合同时,不得约定与招标文件、中标人的投标文件所载的内容不同的承包

    2022-08-11 15,340
  • 建筑施工法院管辖范围怎样确定

    建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。《民事诉讼法》,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

    2022-11-25 15,340
  • 建筑建筑零星工程合同范本

    零星工程包括零星砼构件、零星砌体、零星铁件。 工程是科学和数学的某种应用,通过这一应用,使自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程,是以最短的时间和精而少的人力做出高效、可靠且

    2022-12-17 15,340
法律短视频
  • 建筑工程合同签订流程 01:32
    建筑工程合同签订流程

    建筑合同签订的流程可以分为4个阶段: 1、签约准备阶段 签约准备阶段是全部合同工作的基础,加强这一阶段的调查工作对风险控制和合同管理具有特别重要的意义。 2、签约协商阶段 协商是就未来将要订阅的合同的主要条款交换意见,达成合同的过程,这一过

    2,117 2022.04.15
  • 公安机关管辖范围 00:58
    公安机关管辖范围

    公安机关管辖范围,具体如下: 1、公安机关对属于自己管辖范围内的刑事案件有权立案侦查; 2、使用各种秘密侦察手段的权力,包括秘密监视、秘密搜查、使用秘密力量进行内线侦察和阵地控制,以及使用秘密的技术手段等; 3、有权依法使用武器和警械,实行

    6,387 2022.04.17
  • 建筑工程施工承包合同怎么写 01:17
    建筑工程施工承包合同怎么写

    工程承包合同写法如下:首先需要写明甲乙双方的姓名,写上经过双方协商,乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款,付款的相关方式。最后写上工程的相关期限,在结尾的部分可以写上双方

    618 2022.04.25
房屋建筑工程合同管辖范围
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?