工程承包违约法律如何进行救济-违约诉讼问题在线咨询-法师兄

行动指南

发包人存在增加合同工作内容，改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性，迟延提供材料、工程设备或变更交货地点，提供图纸延误，未按合同约定及时支付预付款、进度款等因发包人原因导致工期延误的情形时，承包人有权提出顺延工程日期、支付停窝工损失、进行价格风险调整等索赔要求。

律师普法

工程承包违约法律怎么进行救济
工程承包违约法律的救济方法主要有两种：一是事前对于各种违约行为作出明确的约定，使得违约方必须按照合同约定承担违约责任；二是事后根据法律的规定和诚实信用原则进行索赔。

2021.04.10 69
如何将工程进行合法分包
可按以下流程将工程进行合法分包： 1、对工程分包方的资质等级、资源条件、施工能力与业绩进行审核； 2、采用招标方式确定工程的分包方； 3、选定工程分包方并签订分包合同。

2020.07.09 110
承租人违约怎么救济？
在租赁物未交付、交付迟延或租赁物与合同不符时，对于出租人，承租人有权： 1、拒收租赁物，除非出租人已提供了符合合同规定的租赁物对其违约做出补救； 2、终止租赁合同，并有权收回预付的任何租金及款项(但应减去承租人从租赁物上获得的利益和合理金额

2021.01.20 100

专业问答

违法建筑实行分包发包的应如何进行救济？
根据《民法典》第八百零六条第一款的规定，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。所谓转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承

2022-11-15 15,340
承包人代付工程款后如何救济
可以直接向发包人追偿来救济。但如果是向发包人追偿无果，并且双方产生了一定争议的，这时候就可以向法院发起起诉，要求对方支付代付的工程款，这是属于当事人的正当合法权利，法院通常会支持。

2023-12-08 15,340
合同违约怎么进行救济？
根据《民法典》对违约责任的规定，合同发生违约后，权利人可以通过以下五种方式进行权利救济： 1、继续履行，合同违约会造成合同不能继续履行，履行发生了困难，此时权利人可以请求违约责任人继续履行合同。 2、

2023-07-12 15,340
员工被辞退如何进行救济
1、《劳动法》规定：劳动者与用人单位发生纠纷的，可以向仲裁机构申请仲裁。 2、《劳动争议调解仲裁法》第二十九条规定：对劳动争议仲裁委员会不予受理或者逾期未作出决定的，申请人可以就该劳动争议事项向人民法

2023-05-06 15,340

法律短视频

01:08
法律救济途径
法律救济途径，具体如下： 1、行政复议。一般是指，行政相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向行政复议机关提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的

3,951 2022.04.17
01:03
承包商合同违约如何维权
承包商合同违约的话，发包方可以根据双方的合同，要求对方承担相应的违约责任。而违约责任的具体承担方式，就需要结合双方的约定来进行确认。如果双方事先约定了违约金条款的话，承包方就需要承担相应的违约金责任；如果双方事先约定了定金条款的话，承包方就

729 2022.04.17
00:58
土地承包合同一方违约如何解约
土地承包合同一方违约的话，当事人可以与对方进行协商，双方共同协议决定是否需要解除合同。另外，当事人还可以根据双方事先的约定，单方面行使解除合同的权利。还有，根据我国民法典第五百六十三条的规定，如果对方的违约行为已经构成了根本违约的程度，这时

1,152 2022.05.11