关于建筑工程质量纠纷的起诉书-工程分包纠纷问题在线咨询-法师兄

行动指南

建筑工程在施工的过程中除了要注意施工安全外，最重要的是要保证工程的建设质量，工程质量关系到建筑以后的使用安全，所以工程的质量一定要符合相关的法律规定，那么工程质量纠纷起诉书是怎样的下面为读者进行解答。工程质量纠纷起诉书民事起诉状原告：**市**溶剂有限公司法定代表人：申**经理被告：**市建筑工程三公司**分公司法定代表人：尤**经理诉讼请求 1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元; 2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额); 3、诉讼费等由被告承担; 事实与理由二00四年二月二十五日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定：由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，2005年1月29日，双方又签定一份《工程进度协议》约定：“土建以及安装工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工，每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工，也没有正式交工验收，有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下，原告于2005年5月19日点火试车，至此被告又延期60日，被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中，原告发现该工程存在严重的质量问题，但被告也不按照合同约定尽维修责任，导致原告产出废品损失439732.10元，工程维修损失124013.67元，停产损失1143320元，共计损失1707065.77元。另外，该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题，致使工程多处出现塌方和裂纹，给原告造成巨大经济损失。为此，原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定，其损失另行计算。综述：被告不讲诚信，一再违反合同，是严重的违约行为，应当承担违约责任，造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯，特向人民法院提起诉讼，请求依法判决。此致 **县人民法院具状人：**市**有限公司二00八年x月二十三日

相关专题推荐: 建筑工程承包合同纠纷属于民事纠纷吗(工程

律师普法

解决建筑工程质量纠纷的途径
解决建筑工程质量纠纷的途径： 1、可以与施工单位进行协商，施工单位造成的工程质量问题，则由其承担赔偿责任，并且应当承担由此增加的费用。但是秉着工程质量高于效力原则，发包人仍然需要支付工程款。 2、协商不成，可以向人民法院提起诉讼。

2021.02.18 102
建筑工程质量纠纷问题该找谁解决
建筑工程质量纠纷可以向工程所属地的建设局，安监局，质监局等部门反映，也可以向人民法院起诉解决。我国法律规定，人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。

2021.04.04 99
工程建筑合同纠纷属于什么纠纷?
工程建筑合同纠纷属于民事纠纷。所谓民事纠纷，是指平等主体之间发生的，以民事权利义务为内容的社会纠纷(可处分性的)，是处理平等主体间人身关系和财产关系的法律规范的总和，所以所有违反这一概念的行为就会引起民事纠纷。

2021.06.04 144

专业问答

关于建筑工程质量反诉状内容是什么？
反诉人(本诉被告)：有限公司法定代表人：。联系电话：被反诉人(本诉原告)：有限公司。法定代表人：。住所：昆号。联系电话：反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。反诉请求 1、请求判

2022-07-24 15,340
关于建筑工程涉及的法律纠纷
建设工程法律纠纷能约定管辖。《民事诉讼法》第三十四条规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法

2022-12-01 15,340
建筑工程质量纠纷用什么法律
考虑到现今建设工程的规模大、周期长，发包人如果仅提前使用了部分建筑物而要求其承担整体建设工程的质量瑕疵风险明显权利义务不对等，司法裁判中应就其责任限定于实际的部分建筑。与此同时，考虑到《建筑法》第60

2023-07-25 15,340
关于影响建筑施工质量的因素
影响建筑工程质量的因素有很多，主要有施工单位、监理单位、原材料供应三个主要因素。施工单位质量管理意识差，施工质量严重不行，是对工程质量影响最大的因素，监理单位监理不履行责任也是最大的影响因素之一。

2021-10-27 15,340

法律短视频

01:23
建筑工程质量合格标准
合格的建筑工程，要经过验收小组的验收，并且工程监督机构对工程合同的履行情况，和执行工程建设强制性标准的情况、工程的质量和相关单位提供的档案资料，进行审核和查验。查验合格后，验收小组和施工组签字了就合格了。具体包括，承包方向发包方提交带有总

942 2022.04.17
01:18
建筑工程欠款纠纷如何解决
建筑工程欠款纠纷的解决：拖欠工程款应找劳动或司法部门，如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下，施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定，施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的，受害人可根据《民事诉讼法》的规定，向法院提起民事诉讼

390 2022.05.13
01:25
建筑合同纠纷诉讼时效
建筑合同纠纷属于一般民事纠纷。根据民法典第一百八十八条的规定，权利人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。建筑合同纠纷无法律另行规定的情形，所以诉讼时效为3年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受

946 2022.04.17