装修合同范文-工程合同纠纷问题在线咨询-法师兄

行动指南

甲方:______________ 乙方:_______装饰公司甲方委托乙方_______套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款: 一、工程项目及内容: 铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。二、承包方式:包工包料。三、工程造价(￥_______元)为人民币_______元四、工程款项结算方法: 乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即(人民币_______元)，工程完工验收后，一个月之内付清余款(即人民币_______元整)。五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。七、交付使用日期:总施工期为_______天，即由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。八、其它约定事项: 九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。甲方:_______乙方:_______装饰公司代表:_______代表:_______

相关专题推荐: 装饰装修承包合同的范本是怎样的

律师普法

装修合同范本最新版
装修合同范本主要包括以下内容：发包方和承包方，一、工程概况：1.施工地点；2.承包方式；3.工期；4.施工内容；二、工程价款及结算约定：1.工程总价款；2.工程付款方式；三、关于材料供应的约定：1.发包方提供的材料；2.承包方供应的材

2021.04.17 422
私人装修协议合同范本
本合同双方当事人:发包方(以下简称甲方):姓名身份证号联系电话承包方(以下简称乙方):姓名身份证号联系电话为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益

2021.04.03 697
装修终止合同协议书范本
1、甲乙双方个人资料 2、时间地点、终止合同原因 3、合意内筒 4、双方签字

2021.01.31 518

专业问答

装修合同范本装修合同范本
委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况 1、工程地点：

2023-06-11 15,340
民事装修合同上诉状的范文及格文本
上诉状上诉人:姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)。被上诉人:姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、

2022-07-25 15,340
装修合同纠纷怎么办装修合同纠纷范本
根据《家庭居室装修管理试行办法》第十五条规定，发生家庭居室装饰纠纷，可向当地建设行政主管部门或指定机构投诉，也可向当地人民法院提起民事诉讼。在装修住宅的过程中，发生装修质量问题，或者装修设计等不符合要

2021-10-02 15,340
合作汽车装饰装修合同范本
汽车美容装饰合作协议甲方：乙方身份证号：甲乙两方本着互利互赢的原则，对汽车美容的有关事宜进行如下商定。 1、甲方将汽车美容装饰承包给乙方，甲方提供场地，水电。 2、乙方将承受所用汽车美容装饰的花费。

2023-07-22 15,340

法律短视频

01:34
装修合同注意事项
装修合同在签订和履行的过程中，应注意的事项包括： 1、装修公司是否具有相关的资质和能力履行合同。我们在确定装修公司时，应尽量与正规的有营业执照的装修公司签订装修合同，私人施工队没有合法的经营资质，如果合同履行中发生任何事故或财产损失，向私人

3,939 2022.04.15
01:23
房屋装修合同能改吗
根据合同法的规定，无论是在签订过程中、还是履行合同过程中，只要双方达成一致合意的，就能变更合同的内容。因此，房屋装修合同当然能改，只是需要获得对方的同意。无论是业主还是施工方，都应当立即与对方取得联系，得到对方的同意才能变更实际履行的内容。

2,068 2022.04.15
01:18
装修合同违约如何中止合同
装修合同的履行过程中，对方出现了违约行为，是否能够中止合同需要分情况来讨论。中止合同主要是指，合同一方当事人提出暂时不履行合同约定义务的请求。而一般情况下，合同依法成立生效之后对双方都具有约束力。因此，如果对方出现了一般的违约行为，不影响合

521 2022.06.22