建筑合同纠纷的诉状范本-工程分包纠纷问题在线咨询-法师兄

行动指南

被反诉人（本诉原告）：陕西##实业有限公司法定代表人：###经理住所地：西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。反诉请求： 1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》； 2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失860000元； 3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。事实和理由： 2012年6月20日，反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》，反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工，双方在合同约定相关内容，第11条对工程款支付进行了明确约定，合同第18条对违约索赔进行了明确约定。合同签订后，反诉人组织安排施工，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，已经完成#楼主体封顶，#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款，虽经反诉人多次要求，但其就是不按时足额支付。所以，造成农民工工资无法发放，材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶，而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。工程已近收尾，合同大部分反诉人已经履行完毕，此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致，所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为，造成农民工工资无法发放，材料供应商欠款利息索赔，给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，为了维护正常市场经济秩序，本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。综上所述，反诉人认为，合同目的已经基本完成，由于被反诉人迟延支付工程进度款，导致进度放缓，望法院察明案情，依法裁判，依法维护建筑工人的合法权益。此致陕西人民法院反诉人：陕西###国际建设工程有限公司 2013年8月31日

相关专题推荐: 建筑装修合同书范本

律师普法

合同纠纷起诉状范本是哪个法院的
合同纠纷起诉状提交给原告住所地人民法院。

2020.02.13 85
建筑工程合同纠纷的诉讼状包括哪些内容
建筑工程合同纠纷的诉讼状应载明以下内容： (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。 (二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人

2020.06.17 113
建筑施工合同范本2020
甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的

2021.02.27 249

专业问答

建筑承揽合同纠纷上诉状是如何的。
写明上诉人及被上诉人的基本信息，还有第三人的基本信息，上诉请求为什么，阐明事实及理由。大概是这个样子。

2022-07-27 15,340
上诉状范本是哪些建筑法律
民事上诉状上诉人：名称：＿＿＿＿＿住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿法定代表人：名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿委托代理人：姓名：＿＿＿＿＿性别：＿＿＿＿＿

2022-07-31 15,340
民房建筑施工合同纠纷反诉状是怎样的
民房建筑施工合同纠纷反诉状如下反诉人: 被反诉人一：被反诉人二：住所：负责人：陈×× 反讼请求： 1、依法判令被反诉人支付反诉人医疗费2150.73元、交通费500元、伙食费150天、护理费1

2022-06-14 15,340
多人建筑建筑合同纠纷如何起诉
多人建筑合同纠纷当事人起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。起诉状应当记明下列事项： (一)原告的姓名、性别

2023-05-13 15,340

法律短视频

01:06
屋面建筑工程合同纠纷起诉时效
诉讼是解决纠纷的有效途径，屋面建筑工程合同纠纷也可以通过诉讼的途径来解决。屋面建筑工程合同纠纷的诉讼时效是三年。但是并不是说超过了诉讼时效，法院就不予立案了。诉讼时效仅仅是当事人胜诉权的一个指标，且需要由当事人主动提出，法院不能够主动适用。

511 2022.04.17
00:59
建筑工程转包合同纠纷如何处理
非法转包就是指的承包人在承包工程后，又将其承包的工程建设任务转让给第3人，转让人退出现场承包关系，受让人成为承包合同的另一方当事人的违法行为。发生建筑工程转包合同纠纷，当事人双方可以先自行进行协商，还可以申请第三方调解机构主持进行调解，例如

822 2022.04.17
01:18
建筑工程欠款纠纷如何解决
建筑工程欠款纠纷的解决：拖欠工程款应找劳动或司法部门，如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下，施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定，施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的，受害人可根据《民事诉讼法》的规定，向法院提起民事诉讼

390 2022.05.13

房产纠纷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐