发包人如何负责赔偿
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
建设工程施工合同违约金最高是多少，首先要看合同双方有没有在合同中实现约定违约金，如果约定了的，且在违约责任发生后，约定数额未高出实际损失的30%，则约定违约款有效，若约定违约金数额小于实际损失的，当事人可以请求法院提高违约责任金。如果合同中未约定违约金额的，则以实际损失为基础，兼顾合同履行情况，双方根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出协商，协商不成则由法院裁决。
发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔： 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。
-
给私人干活受伤谁负责如何赔偿给个人干活，不属于工伤，应当按侵权赔偿。可以按照人身损害赔偿办法起诉要求对方赔偿。致人身体伤害的，应当赔偿医疗、误工、护理、交通、住宿、住院期间伙食补助、必要的营养等费用。损伤达到伤残等级的，还需要残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费
2021.03.22 462 -
车祸负次要责任如何赔偿交通肇事罪量刑标准：下列行为，处三年以下有期徒刑或者拘役：1.负事故全部或者主要责任的：亡一人或者重伤三人以上;2.负事故同等责任的：亡三人以上;3.造成公共财产或者他人财产直接损失三十万元以上，负事故全部或者主要责任，且无能力赔偿的。交通
2020.05.26 96 -
建设工程施工发包人应负责赔偿给第三者吗建设工程施工发包人应负责赔偿给第三者的情况： 1、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失 2、由于发包人原因在施工场地及其毗邻地帯造成的第三者人身伤亡和财产损失。
2020.03.03 101
-
如何要求发包人要赔偿
《合同条件第三十一条规定，乙方不能按照合同工期完成，施工质量不符合设计和施工规范的要求； 甲方代表可以通知乙方按照协议条款约定支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。 1、工程质量反索赔。 2、工期延
2021-12-31 15,340 -
承包人如何向发包人索赔
根据《招标投标法》第四十六条第一款的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。中标人中标后不签订施工合同的，中标人可以向招标人提出索赔。因此
2021-12-04 15,340 -
工程转包发生工伤赔偿，发包人承担任何责任？
具有用人单位资格的承包人或者转包单位应当承担赔偿责任。我国法律规定，工程分包后发生工伤事故的，承包人是合法注册的用人单位，具有法定用人单位资格的，由承包人承担工伤保险责任；承包人不具备法定用人单位资格
2021-11-18 15,340 -
工亡单位如何负责赔偿责任
工亡单位承担赔偿责任按以下标准履行职工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金：（一）丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资（二）供养亲属
2022-04-17 15,340
-
00:50
发生交通事故负同等责任如何赔偿发生交通事故负同等责任赔偿，按照各自过错的比例分担责任。机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。不足的部分，按照规定承担赔偿责任。机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，
1,214 2022.05.11 -
01:15
车祸全责如何赔偿一般情况下，交通事故没有造成伤残或死亡，那要对受害者进行由于就医治疗支出的各项费用、还有由于误工减少的收入。如果交通事故造成了伤残，那么要对受害者赔偿由于增加生活上要所支出的必要费用，还有由于丧失劳动能力产生的收入损失。如果死亡，那要赔偿丧
1,544 2022.04.17 -
00:51
职工发生工伤如何赔偿发生工伤后所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。如果单位没有申请的，可以由工伤职工或者其直系亲属、工会组织在一年内进行申请。伤者经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳
533 2022.06.22
