您的位置:法师兄 > 精选问答 > 工程款纠纷主要有哪些类型?都具有什么特点?

工程款纠纷主要有哪些类型?都具有什么特点?

2020-11-07 23:14

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

甘肃在线咨询顾问团

2020-11-08回复

1、发包方拖欠工程款违约纠纷这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。 2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。 3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。 4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。 5、质保金纠纷该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。 6、合同瑕疵引发的工程款纠纷合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。 7、包含工期延误的工程款纠纷这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

房产纠纷的类型具体有:商品房预售纠纷、单位集资房和已参加房改的公有住房的出售纠纷、私有房屋和二手房买卖纠纷、商品房出售纠纷、房地产权属纠纷、房屋赠与、互易和继承纠纷等。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

合同纠纷的类型主要有: 1.合同效力纠纷,合同效力纠纷包括无效合同纠纷和有效合同纠纷; 2.口头和书面合同纠纷,是指当事人因口头或是书面合同引起的争议; 3.有无名合同纠纷,从合同名称是否法定可以划分为有名合同与无名合同; 4.标准和非标准合同纠纷; 5.国内和涉外合同纠纷。

律师普法更多>>
  • 合同纠纷主要类型有哪些
    合同纠纷主要类型有哪些

    合同纠纷主要类型如下: 1、有无效合同纠纷。这是从合同效力的角度来划分合同纠纷; 2、口头和书面合同纠纷。这是从合同的形式来划分的; 3、国内外合同纠纷。这是从合同是否有涉外因素来划分的; 4、有无名合同纠纷。这是从合同名称是否合法的角度来

    2022.04.14 561
  • 民间纠纷主要有哪些类型
    民间纠纷主要有哪些类型

    常见纠纷类型: 1.人格权纠纷 2.离婚纠纷 3.法定继承纠纷 4.所有权纠纷 5.财产损害赔偿纠纷 6.承包地征收补偿费用分配纠纷 7.土地承包经营权确认纠纷 8.建设用地使用权纠纷 9.买卖合同纠纷 10.房地产开发经营合同纠纷 11.

    2021.04.04 737
  • 合同纠纷的主要类型有哪些
    合同纠纷的主要类型有哪些

    合同纠纷的主要类型如下: 1、有无效合同纠纷。这是从合同的效力角度来对合同纠纷进行的划分。 2、口头和书面合同纠纷。这是从合同的形式角度来对合同进行的划分。 3、国内和涉外合同纠纷。这是从合同是否具有涉外因素来划分合同种类的。 4、有无名合

    2021.01.08 73
专业问答更多>>
  • 房屋租赁纠纷的主要类型都有哪些

    房屋租赁关系中的损害赔偿纠纷同其他法律关系中的损害赔偿一样,主要是由侵权行为引起的。常见的有以下几种: (1)房屋损坏赔偿纠纷这多数是房屋租赁承租人在装修或者使用过程中由于自己的过错致使房地产受到损毁

    2022-04-06 15,340
  • 房产纠纷都有哪些类型

    房地产纠纷的类型如下:1。商品房预售纠纷。二、单位集资房与已参与房改的公有住房出售纠纷。三、私有与二手房买卖纠纷。四、商品房销售纠纷。五、房地产权属纠纷.房屋赠与.互易与继承纠纷。6、物业管理纠纷7。

    2021-11-01 15,340
  • 合同纠纷有哪些类型类型是什么

    一、无效合同纠纷。是指因合同无效而引起的合同当事人之间的争议。如果合同无效后,合同当事人因各自返还合同而发生的财产纠纷,合同无效责任由哪一方承担,承担多少纠纷等。有效的合同纠纷;是指在合同生效的前提下

    2021-11-30 15,340
  • 土地合同纠纷主要有哪些类型

    土地纠纷合同主要有以下几种类型:1、违法收回农户承包地;2、违法调整农户承包地;3、不落实二轮承包政策;4、利用职权变更、解除土地承包合同;5、强迫承包方流转土地承包经营权;6、侵占承包方的土地收益;

    2021-12-27 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程造价纠纷解决途径有哪些 01:39
    工程造价纠纷解决途径有哪些

    工程造价是指,工程项目在建设时预计支出或实际支出的费用。依据民法的基础理论与《仲裁法》的有关规定,工程造价纠纷的解决途径有以下几种: 1、纠纷双方协商和解。和解是最基本的方式,也是最能体现双方真实意思的方式。通过协商,达成和解,形成的和解协

    1,027 2021.04.25
  • 合同诈骗类型有哪些 01:14
    合同诈骗类型有哪些

    合同诈骗,指的是以非法占有为目的,在签订和履行合同过程中,通过捏造虚假事实、设定陷阱、隐瞒真相等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意告诉另一方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱导对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或者履行

    860 2022.04.15
  • 工程款纠纷怎么办 01:21
    工程款纠纷怎么办

    工程款纠纷可以请求法院将该工程依法拍卖。工程款纠纷当事人可以先行协商,催告在合理期限内支付价款;协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿;或者承包人与发包人协议将该工程折价,就该工程折价款受偿。发包人未按

    520 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?