承包人提出支付费用索赔有三种方式

2021-04-12 368

普法内容

承包人提出费用索赔一般有以下三类：（一）对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔；（二）对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔；（三）对工程延误、中断影响工程进度导致有关费用增加进行索赔。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

购房常用付款方式有三种
1.全款一次性支付，购房人一次性支付所有房款，这是开发商和二手房主最喜欢的付款方式，因为钱款当即收入手中。2.全款分期支付。购房人分若干次，将购房款支付给开发商或二手房主。3.公积金贷款，购房人使用自己的住房公积金，对自己想要购入的房屋进行

2021-03-29 821
承包人向发包人提出索赔的程序
承包人向发包人提出索赔的程序为： 1、在索赔事件发生后，发出索赔通知； 2、提交正式的书面索赔材料； 3、工程师进行审核； 4、三方进行协商，确定赔偿价款。

2021-03-13 208
承包人指出索赔
承包人提出“索赔”的依据： 1、承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍。 2、承包人不满意监理工程师所确定的费率或者附加工作、额外工程的费用，可以进行索赔。 3、承包人有权提出其他费用索赔，如遇到工程延误、中断，以致影响到工程进度，导致了

2021-01-27 72

专业问答更多>>

房款支付有多种方式？
付款方式共四种。 1、一次性付款是过去最为常见的付款方式，目前一般多用于那些低价位小单元的楼盘销售。 2、分期付款又分为免息分期付款和低息分期付款，是目前比较吸引人的付款方式。 3、按揭付款 4、公积

2023-10-12 15,340
离婚有几种方式的抚养费需要提前支付的
离婚后抚养费要提前多长时间支付，男女双方可以进行协商，可以按期支付，也可以一次付清，可以根据实际情况决定。协商不成的，按照法律规定，一般按照月总收入的百分之二十到百分之三十支付，按月进行支付，或者特殊

2023-08-10 15,340
国家赔偿以何种方式支付
国家赔偿以支付赔偿金为主要方式。能够返还财产或者恢复原状的，予以返还财产或者恢复原状。

2023-06-13 15,340
承包人向发包人提出索赔程序是什么
建设工程项目具有规模大，投资高，周期长，并且技术性强等特点，导致在施工合同的履行过程中会有很多不确定的因素发生，进而产生矛盾，因此索赔客观存在并且难以避免。那么承包人向发包人提出索赔程序是什么，承包人

2023-05-10 15,340

法律短视频更多>>

01:08
承包方可按什么程序向发包方索赔
承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔

816 15,340
00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,336 15,340
00:56
用人单位不支付加班费的怎么赔偿?
用人单位不支付加班费的，劳动者可以向劳动争议仲裁部门提起仲裁，要求用人单位支付加班工资。根据《中华人民共和国劳动法》的规定，安排劳动者延长工作时间的，用人单位需要支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬。休息日安排劳动者工作又不能安排补休的

2,233 15,340