施工索赔有哪些注意事项

2022-04-12 594

普法内容

施工索赔应注意的问题：1、索赔限制。索赔事件发生后，承包人必须在合同规定的时间内提出索赔；2、承包人必须按合同规定的程序办理，否则将失去索赔利益的实现；3、实现施工索赔的关键是承包商提供的证据是否充分；4、施工索赔是一种单方索赔，经对方签字后成为工程签证。如果双方未能达成协议，诉讼是施工索赔的最后救济。

《中华人民共和国民法典》第二百八十三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失;” 第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。综上所述可以看出，工程索赔的法律依据和合同依据，都是相当复杂的。承包商必须要有专人研读合同、管理合同，和整理合同条款中的索赔依据，并利用这些依据合法地开展施工索赔，获得该得的利益或减少损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工程索赔注意事项包括哪些?
工程索赔注意事项包括： 1、索赔时效，索赔事件发生之后，承包人需即时索赔。 2、索赔证据，证据是关系到索赔成败的关键，如索赔协商不成，可以向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼解决。《民法典》第八百零二条规定，因承包人的原因致使建设工程

2021-01-21 122
工期拖延索赔事项有哪些
工期拖延索赔事项如下： 1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失； 2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等； 3、机械费损失。由于工期拖延导致相

2022-05-23 810
索赔资料的注意事项
投保方在索赔时要带全所需的必要单证。索赔伤残案件时要带的单证有：保险单、伤残鉴定表、有关部门的证明；索赔死亡案件时要带：保险单、死亡证明、户口注销证明等。

2021-01-01 63

专业问答更多>>

交通事故索赔注意事项有哪些, 交通事故索赔需要注意的事项都有哪些
一、交通事故索赔注意事项1、注意交通事故的诉讼时效。交通事故涉及到人身伤害的，诉讼时效是一年，一般自治疗终结之日起算。交通事故如果不涉及人身伤害的，诉讼时效是两年。2、起诉时注意申请才财产保全。由于诉

2022-03-06 15,340
工地施工造成的工伤事故如何索赔？工伤赔偿项目及注意事项有哪些？
近年来，许多工地因为施工过程对工人造成损伤，造成工伤事故，引发双方矛盾。在发生工伤后，如何向工地负责人合理索赔是人们所关注的话题。那么工伤补偿有哪些，有哪些需要注意的地方，今天就由的来为大家解答一下这

2022-03-06 15,340
人寿险索赔时应注意哪些事项，索赔时的注意事项是什么？
人寿险索赔时应注意的事项： 1、投保方在索赔时要带全所需的必要单证。索赔伤残案件时要带的单证有：保险单、伤残鉴定表、有关部门的证明；索赔死亡案件时要带：保险单、死亡证明、户口注销证明等。 2、索赔时

2023-06-12 15,340
保险索赔时应注意哪些事项?
(1)保险索赔必须在索赔时效内提出，超过时效，被保险人或受益人不向保险人提出索赔，不提供必要单证和不领取保险金，视为放弃权利。险种不同，时效也不同。如我国《保险法》第26条规定，人寿保险的索赔时效为5

2022-10-22 15,340

法律短视频更多>>

01:02
工程施工索赔要注意什么
施工索赔需注意：索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为

337 15,340
01:07
买方在办理进口索赔时,要注意哪些事项?
买方在办理进口索赔时，要注意的事项如下：1、在办理索赔时要注意证据确凿，还必须制备索赔清单和证明文件，并且应随附检验证明书、发票、装箱单、提单副本等；2、买方向卖方索赔的金额，应与因卖方违约所造成的实际损失相等，除受损商品的价值外，有关的费

1,360 15,340
01:10
医疗事故鉴定有哪些注意事项
医疗事故鉴定需要注意以下的事项： 1、如果涉及死亡、伤残等级的鉴定，应该要从专家库中随机抽取法医，参加专家鉴定组； 2、专家鉴定组的成员满足以下条件之一的，当事人应该申请其进行回避：鉴定组成员是医疗事故鉴定争议当事人、或者与当事人有近亲属关

974 15,340