施工索赔的费用有哪些

2020-01-09 150

普法内容

施工索赔费用主要有以下方面：第一，人工费，指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用，包括法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员误工费和工资上涨费等。第二，材料费，包括实际用量超过计划用量而增加的材料费、由于客观原因材料价格大幅度上涨的部分、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。第三，施工机械使用费，包括由于完成额外工作增加的机械使用费、非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费、由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的误工费。第四，分包费用，指的是分包人的索赔费，分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。第五，工地管理费，指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费，但如果对部分工人窝工损失索赔时，因其他工程仍然进行，可能不予计算工地管理费。第六，利息，包括拖期付款利息、由于工程变更的工程延误增加投资的利息、索赔款的利息、错误扣款的利息。

《中华人民共和国建筑法》《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十七条《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十九条

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工程索赔哪些费用可以索赔
工程索赔可以索赔的费用如下： 1、人工费； 2、设备费，可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式； 3、材料费，索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。工程索赔的主要依据如下： 1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件

2022-07-14 531
施工费索赔书
施工可以索赔的是： 1、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费； 2、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用； 3、分包人的索赔费等。

2020-08-11 75
施工企业有哪些索赔机会
施工索赔机会存在于项目施工的全过程，具体而言有这些索赔的机会：1、业主及业主代表的行为潜在着索赔机会；2、如果合同有瑕疵，合同文件的缺陷存在着索赔机会；3、在设计变更中会潜在着索赔机会；4、不可抗力以及不可预见因素的发生存在着索赔机会等；以

2022-04-12 278

专业问答更多>>

施工索赔的费用主要包括哪些
施工索赔费用主要有以下方面：第一，人工费，指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用，包括法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员误工费和

2022-06-26 15,340
施工索赔的内容有哪些
施工索赔就是施工单位进行工程索赔，工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时

2022-06-28 15,340
施工索赔的原因有哪些？
施工索赔发生的原因大致有以下四个方面：第一，建筑过程的难度和复杂性增大。随着社会的发展，出现了越来越多的新技术、新工艺，业主对项目建设的质量和功能要求越来越高，越来越完善，设计难度不断增大，施工过

2022-06-26 15,340
建筑工程索赔的费用有哪些?
建筑工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。索赔程序 (

2022-07-06 15,340

法律短视频更多>>

00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,271 15,340
01:44
工程索赔的程序都有哪些
工程索赔的程序具体内容包括以下5步： 1、提出索赔要求，当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝； 2、报送索赔资料和索赔报告，在正式提出索赔要求以

695 15,340
01:01
工伤应赔偿哪些费用
工伤赔偿中涉及到的赔偿项目，主要有医疗费、住院伙食补助费、外地就医交通费食宿费、康复治疗费、辅助器具费、停工留薪期工资、生活护理费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性伤残就业补助金和一次性工伤医疗补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金。一次性工

2,275 15,340