法院如何认定建设工程开工日期？

2020-01-21 126

普法内容

一、当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。二、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第八条当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

如何认定建设工程质量的责任
建设工程施工质量纠纷责任认定，具体如下： 1.工程质量责任由承包方承担的一般原则：工程质量出现问题就建设方与承包方及建筑施工方而言，其责任一般由承包方承担。根据《建筑法》第五十八条规定，建筑施工企业对工程的施工质量负责。 2.工程质量责任由

2021-03-03 109
工程建设开工条件
工程建设开工条件如下： 1、施工图纸经审核通过加盖审图章； 2、施工合同已经签定； 3、具备建筑工程施工许可证； 4、已经落实三材指标或实物； 5、已经编制施工组织设计； 6、已经审定施工图预算； 7、施工资金准备完善。

2020-11-22 206
建设工程竣工日期和工程款的计算日是啥时候
1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。 2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2021-03-16 133

专业问答更多>>

建设工程竣工日期如何认定，应该如何处理
法律分析认定工程竣工日期的方法是：以双方确认的日期为竣工日期，如果建设工程竣工验收合格的，以验收合格的日期为竣工日期；如果承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告的日期为竣

2023-10-31 15,340
建筑工程合同法对建设工程开工日期有明确规定吗
建设工程开工日期有争议的，应当按照下列情况认定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知书所载的开工日期；开工通知发出后，不具备开工条件的，以开工条件的时间为开工日期；因承包人原因推迟开工时间的

2021-11-23 15,340
建设工程开工时间与工程建设日期的有关争议
对建设工程开工日期有争议的认定是：开工日期以开工通知载明的日期为准。开工通知发出后尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期；经发包

2022-11-03 15,340
工程质量有争议后如何确定建设工程竣工日期
一、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；二、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；三、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移

2022-11-07 15,340

法律短视频更多>>

01:02
如何认定开设赌场罪
开设赌场罪的认定标准如下： 1、主体要件，该罪的犯罪主体是一般主体； 2、主观要件，该罪主观上是故意； 3、客体要件，该罪侵犯的客体是正常的社会管理秩序； 4、客观要件，该罪在客观上表现为开设、经营赌场的行为。一旦赌场开始正式营业，投入资金

699 15,340
01:28
工程保修期如何规定
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修金是指建设单位和承包人在建设工程合同中约定的在保修期和保修范围内修复工程质量缺陷的资金。建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，建设单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。建设工程

6,407 15,340
01:09
建设工程挂靠合法有效的吗
“挂靠”，即所谓“企业挂靠经营”，就建筑业而言，是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业，相应的使用被挂靠企业名义从事经营活动的企业或个人为挂靠人。建设工程挂靠一般情况下

1,182 15,340