建筑工程施工合同有哪些风险

2021-03-05 158

普法内容

施工合同中有：质量不合格的风险；工程延期的风险；不支付价款的风险；合同无效的风险等。防范措施有：认真学习相关法律法规，规避风险；规范合同签订程序；加强施工过程中合同履行的管理，降低风险。加强施工过程中合同履行的管理等。

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

相关合同

建筑工程施工合同范本

审核日期：2022.03.08页数：6大小：19825KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

建筑安装工程施工协议

审核日期：2022.03.05页数：39大小：35430KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

通用版建筑工程保险合同

审核日期：2022.09.16页数：4大小：17955KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

展开

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑施工合同风险防范的基本措施包括哪些
防范施工合同风险的措施有： 1、采取双方合理分担的方法转移风险； 2、采用施工合同洽谈权、审查权、批准权三权相对独立，相互制约的办法； 3、加强合同履行时的全过程动态管理。

2021-03-19 142
施工合同常见风险有哪些
1、与法律规定相违背工程施工合同会受到许多法律条款的影响，因为建筑工程施工关系百姓安危，所以国家在该方面的法律条款和规范都比较完善。作为建筑企业必须依据法律条例进行施工，遵守法律规定，维护市场秩序，提升施工质量。根据最高人民法院颁布的条款，

2020-11-15 177
建筑工程资金风险管理应对措施
(一)投标前，加强标的分析和客户测评; (二)中标时，提高合同管理水平; (三)施工时，加强资金的内部控制能力; (四)结算时，完善客户信息管理; (五)提高企业财务管理水平，营造信息共享平台。

2020-06-14 117

专业问答更多>>

建筑工程施工合同签订风险有哪些
如果在工程施工过程中，发生以下情形，经发包人或者监理单位确认，工期可以相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正

2022-08-09 15,340
建筑工程施工合同有哪些
有这些，建筑工程施工合同范本，建设单位:_______________________，这些简称甲方；设计单位:_______________________，这些简称乙方。依照建设工程勘察设计管理条

2022-03-16 15,340
建筑工程合同的风险防范措施包括哪些
建筑施工合同风险防范的基本措施有： 1、采用洽谈权、审查权、批准权三权相对独立，相互制约的办法，减少合同中的漏洞。大中型合同一般由业主负责起草，业主为了预防施工企业在合同履行中的索赔，特意聘请有经验的

2022-09-07 15,340
建筑施工合同风险防范的基本措施有哪些
建筑施工合同风险防范的基本措施有： 1、采用洽谈权、审查权、批准权三权相对独立，相互制约的办法，减少合同中的漏洞。大中型合同一般由业主负责起草，业主为了预防施工企业在合同履行中的索赔，特意聘请有经验的

2022-09-07 15,340

法律短视频更多>>

00:55
建筑工程施工合同主体有哪些
建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。根据我国法律规定，建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，发包人即建设单位，承包人即施工人，施工合同的双方当事人是平等的民事主体。施工合同的内容一般包

2,091 15,340
01:00
建筑工程施工合同注意哪些问题
建筑工程施工合同在签订的时候一定要采用规范的合同示范文本，并且对于附加条款也要仔细的推敲。在签订建筑工程施工合同的时候，一定要着重注意以下方面的内容：1，合同之中是否对工期期的认定是否有明确的约定；2，合同之中是否明确约定了安全文明施工的责

947 15,340
01:05
建筑工程施工合同主要包括
建设工程施工合同的主要内容包括以下几项：工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工

1,304 15,340