有效进行工程索赔的条件是什么

2022-04-14 312

普法内容

有效进行工程索赔的条件是： 1、承包人应当在知道或者应当知道索赔后二十八日内向发包人提交索赔意向通知书，说明索赔原因，承包人逾期未发出索赔意向通知的，丧失索赔权； 2、承包人应在发出索赔意向通知书后二十八天内正式向发包人提交索赔通知书，索赔通知书应当详细说明索赔的理由和要求，并附有必要的记录和证明材料； 3、索赔事件有连续影响的，承包人应当继续提交连续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录； 4、在索赔事件影响结束后二十八天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

《中华人民共和国民法典》
第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

怎样进行工程索赔
工程索赔的进行如下：在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。

2021-01-23 108
如何进行工程索赔查询
工程索赔的处理方式： 1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料； 3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或

2021-01-10 79
建筑工程有哪些索赔条件
1.构成施工项目索赔条件的事件发生；2.与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接经济损失；3.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

2020-08-18 258

专业问答更多>>

如何进行工程索赔, 承包人提出索赔的类型及索赔的索赔依据是什么？
“索赔”分延期索赔和费用索赔两大类。延期索赔的依据是合同条件有关条款。这些条款应规定承包人在何种情况下，可以获准延期完成工程。获准延期对承包人非常重要，可以减少或者免除因延误而支付违约罚金的责任。承包

2022-03-14 15,340
浅谈施工过程中如何有效地进行索赔
长期以来，施工单位由于受计划经济的影响，财务实行统收、统支，当事人索赔意识淡薄，失去了很多索赔的机会，致使企业付出了额外的费用。随着建筑市场的日益完善，出现“僧多粥少”的竞争场面，各施工单位为了争揽工

2022-11-27 15,340
工伤索赔流程是怎样的, 工伤索赔的条件有哪些
根据我国相关相关法律法规规定，工伤索赔流程如下：第一步，明确就医的医疗机构；第二步，认定工伤（一）认定标准工伤的认定标准总的来说涉及到三个方面：工作时间、工作场所、因工作受到伤害。具体表现包括： 1

2022-05-04 15,340
招标工程进行招标的条件有什么？
招标工程的条件如下： (一)招标人已经依法成立; (二)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准; (三)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准; (四)有相应资金或资金来源

2022-11-22 15,340

法律短视频更多>>

00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

991 15,340
01:21
工程索赔程序怎么走
工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的

425 15,340
01:31
建设工程行使法定抵押权的条件是什么
建设工程行使法定抵押权的条件有以下几个：1.建设工程承包人必须依照合同约定履行了全部义务。2.建设工程承包人行使先行催告权。3.符合法律规定的实现程序、方式。4.在建设工程优先受偿权的行使期限内。第一项是指建设工程必须按期完工，并经验收合格

1,963 15,340