承包人提出费用索赔一般有哪三类？

2021-03-07 171

普法内容

承包人提出费用索赔一般有以下三类：（一）对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔；（二）对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔；（三）对工程延误、中断影响工程进度导致有关费用增加进行索赔。

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

承包人向发包人提出索赔的程序
承包人向发包人提出索赔的程序为： 1、在索赔事件发生后，发出索赔通知； 2、提交正式的书面索赔材料； 3、工程师进行审核； 4、三方进行协商，确定赔偿价款。

2021-03-13 215
承包人指出索赔
承包人提出“索赔”的依据： 1、承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍。 2、承包人不满意监理工程师所确定的费率或者附加工作、额外工程的费用，可以进行索赔。 3、承包人有权提出其他费用索赔，如遇到工程延误、中断，以致影响到工程进度，导致了

2021-01-27 77
一类费用二类费用三类费用
一类费用：是建安工程费，指直接用于工程的费用；二类费用：是工程其它费用，指间接用于工程的费用，例如：土地费、建设单位管理费、监理、勘察设计、施工图审查等等；三类费用：是工程预备费，指为一、二类费用不足情况下，可支的准备费用。

2020-11-16 12,296

专业问答更多>>

如何进行工程索赔, 承包人提出索赔的类型及索赔的索赔依据是什么？
“索赔”分延期索赔和费用索赔两大类。延期索赔的依据是合同条件有关条款。这些条款应规定承包人在何种情况下，可以获准延期完成工程。获准延期对承包人非常重要，可以减少或者免除因延误而支付违约罚金的责任。承包

2022-03-14 15,340
发包人向承包人提出索赔应经过哪些程序
工程索赔程序1。当索赔发生时，承包人应在索赔发生后28天内以书面索赔通知的形式向工程师正式提出索赔意向通知。超过此期限的，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔。2、提交索赔材料，在索赔通知发出后28天内，

2021-12-04 15,340
承包人提出工期延长有哪些问题，承包人提出工期索赔的，应如何处理
关于承包人工期索赔有哪些内容的问题，一、承包人工期索赔的目的承包人提出工期索赔的目的，一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长

2022-05-04 15,340
承包人施工索赔应该向哪些部门提出
1、承包人可以申请的施工索赔有：指令错误造成的损失；未按合同时间提供图纸造成的损失。 2、延期开工或暂停施工造成的损失；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失。 3、对工程质量的检验影响施

2022-06-24 15,340

法律短视频更多>>

00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,369 15,340
01:08
车撞人全责怎么赔偿费用一般多少
车撞人全责，赔偿内容主要包括以下项目： 1、医疗费； 2、误工费：误工费赔偿是指的因个人误工影响劳动而减少的工资或劳务报酬。受害人因伤致残，持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天； 3、护理费； 4、残疾赔偿金：现在残疾赔偿金已经不区分

3,017 15,340
01:05
代办进出口权一般多少费用
代办进出口权一般多少费用，法律没有统一规定。一般需工本费1000元左右。注册资金到100万，办理这个手续是不要钱的。进出口权是指进出口企业开展进出口业务的资格，申请进出口权办理，需要经过一个比较复杂的审批办理过程，拟申请进出口的企业，必须同

5,911 15,340