发包方负不负违约责任？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
发包方会承担违约责任。 根据《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 《中华人民共和国民法典》第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
合同违约责任约定不明的可以经过双方协商后补充对于违约条款的约定，或者可以按照合同的有关条款或者交易习惯确定违约责任的内容，如果上述方式不能确定违约责任的，可以根据违约行为造成的实际损失要求违约方承担违约责任。
-
出资不实需要负违约责任吗出资不实需要承担违约责任。法律规定，一方违约的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，还包括合同履行后可以获得的利益。法律其他规定。
2021.03.05 77 -
负有劳务分包约定的违约责任是什么？劳务分包乙方的违约责任具体包括： 1、一般应承担采取补救措施或者赔偿损失等违约责任； 2、若施工合同中依法约定了违约金或者其他的违约责任的，则按其约定来承担违约责任。
2021.04.03 71 -
工程合同甲方违约要负的责任工程合同甲方违约应当承担违约责任，违约责任的承担方式主要有以下几种： (一)继续履行。继续履行，又称实际履行，是指债权人在债务人不履行合同义务时，可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。 (二)补救措施。补救措施是债务人履行合
2021.03.29 152
-
什么情况下发包方应负违约责任
发包人应当对以下违约行为负违约责任： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、因发包人的原因致使工程中途
2022-11-10 15,340 -
发包方负违约责任的情况有哪些
发包人应当对以下违约行为负违约责任： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、因发包人的原因致使工程中途
2022-07-18 15,340 -
期签的建筑合同违约时发包方负什么责任
（一）超期验收的，根据合同的违约责任条款偿付逾期违约金。 （二）不按照合同约定给付工程款的，依照银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的相关规定处理。 （三）在工程尚未验收时，发包方就擅自动用的，
2022-11-08 15,340 -
违约金负什么责任？
违约金责任的成立条件： 1、双方存在有效的合同关系； 2、合同约定了违约条款； 3、一方存在违约行为。根据《民法典》第五百八十五条 第一、二款规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一
2022-06-02 15,340
-
01:10
发包人违约的责任根据我国《中华人民共和国民法典》的规定，发包人违约的，应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在
1,680 2022.04.15 -
01:02
违约责任的归责原则不包括根据相关法律的规定，民事合同的违约责任适用无过错责任原则。即只要出现了合同所约定的违约事由，违约一方就需要承担合同所约定的违约责任。换句话说，民事合同的违约责任，不适用过错责任或者过错推定责任。违约责任不需要以违约方存在过错，作为违约责任的
926 2022.04.17 -
01:13
军训负责人的责任军训负责人的责任如下： 1、负责管理军训的，保证军训顺利执行，直到军训完成，就是每天帮助班主任和教官，及时整好队伍，按时到场训练，并帮助教官做好班级管理与训练内容的落实； 2、每天要求同学按时到场训练，帮助同学解决可能出现的问题或矛盾等，军
5,651 2022.04.17
