发包人违约的索赔有哪些方面
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
根据《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
根据《中华人民共和国合同法》第179条的规定，承担民事责任的主要方式有：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重作、更换；继续履行；赔偿损失等具体的方式；因此，发包人违约的情况下，承包人可以做如下索赔：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必要的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行或者不支付工程竣工结算价款，承包人有权支付价款利息等。
发包人的行为引起的索赔有： 1、因发包人提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符，造成承包人中标施工后经济损失。 2、发包人未按合同规定交付施工场地。 3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作，导致施工场地不具备或不完全具备施工条件。 4、发包人未按合同规定将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至约定地点或虽接至约定地点但没有保证施工期间的正常需要。 5、发包人没有按合同规定开通施工场地与城乡公共道路的通道或施工场地内的主要交通干道没有满足施工运输的需要，没有保证施工期间的道路畅通。
-
承包人可以向发包人索赔方式有哪些承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔： 1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； 2、在发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料； 3、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后2
2022.03.26 987 -
-
发包人行为引起的索赔有哪些发包人行为引起的索赔有： 1、发包人提供的招标文件中有错误、遗漏或与实际情况不符，造成承包人中标后的经济损失； 2、发包人未按合同规定交付施工现场； 3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、地面清除、架空和地下障
2022.06.17 606
-
建筑合同违约时发包方的责任有哪些
（一）超期验收的，根据合同的违约责任条款偿付逾期违约金。 （二）不按照合同约定给付工程款的，依照银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的相关规定处理。 （三）在工程尚未验收时，发包方就擅自动用的，
2021-04-06 15,340 -
承包方可按哪些程序向发包方索赔
(1)发包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包方承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)延期支付合同价款及造成承包方的其他经济损失，承包方可按下列程序以书面形式向发包方索赔： 1)
2022-02-15 15,340 -
合同违约赔偿怎么办，索赔合同违约赔偿的起诉方法有哪些
合同违约不赔偿怎么办： （一）协商解决 解决合同纠纷，能够协商解决当然最好，我们建议都尽量和平解决，尽可能拿对方的利益来互相牵制，以达到和解的效果。 （二）向法院起诉 起诉是比较重要的一种索偿方法，因
2022-03-12 15,340 -
发包人违约的责任
根据行业惯例，发包人未能在计划开工日期前7天内下达开工通知构成违约，承包人可向发包人发出通知，要求发包人在收到通知后28天内采取有效措施纠正违约行为。发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误
2022-01-11 15,340
-
00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断
1,322 2022.04.17 -
01:10
发包人违约的责任根据我国《中华人民共和国民法典》的规定，发包人违约的，应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在
1,680 2022.04.15 -
00:44
发包人的反索赔是什么发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面，一是施工索赔的预防，二是发包人向承包人提出
1,166 2022.04.17
