您的位置:法师兄 > 专业问答 > 发包人承担返还工期的表述

发包人承担返还工期的表述

2022-03-14 12:07

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

浙江在线咨询顾问团

2022-03-14回复

专业分析:

发包人:明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;情况。7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。7.3发包人未按期支付(3)发包人同意工期顺延的其他情况。7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。第八条工程款支付方式8.1双方约定按以下第种方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:支付方式支付时间支付金额第一次开工前三日支付元第二次工程进度过半支付元第三次双方验收合格支付元工程进度过半指:________________________________________(2)其他支付方式:________________________________________8.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。8.4本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起月第九条违约责任9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。9.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。9.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元。9.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。9.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十一条附则11.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。11.2本合同签订后工程不得转包。11.3本合同一式_______份,双方各执________份,_________部门___________份。11.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。发包人:____________(签字)承包人:_______________(签章)法定代理人:_____________法定代理人:_____________委托代理人:_____________委托代理人:_____________________年_____月_____日_________年_____月_____日

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的,发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。 《民法典》第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第八百零五条规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

章法律师

广东律参律师事务所

发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也称承包单位、施工企业、施工人。

律师普法更多>>
  • 施工单位是承包人还是发包人
    施工单位是承包人还是发包人

    发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也

    2020.12.28 390
  • 简述发表权的行使
    简述发表权的行使

    作者行使发表权,一般是采用一定的行为来行使的,在下列情况下可以推定作者行使或者同意行使发表权: (1)作者与图书出版社签订出版合同,以图书形式出版作品。 (2)作者向报社、杂志投稿,视为作者同意发表作品。但此处需要注意的是,报纸、杂志社有权

    2020.01.05 295
  • 发包人违约责任的承担
    发包人违约责任的承担

    发包人违约责任的承担方式是: (一)支付违约金,在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱; (二)损害赔偿,因违约行为造成财产损失时作出经济补偿; (三)继续履行,法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫发

    2021.02.25 104
专业问答更多>>
  • 承包人可以要求发包人返还工程质量保证金吗

    (一)当事人约定的工程质量保证金返还期限届满; (二)当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自建设工程通过竣工验收之日起满二年; (三)因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的,自承包人提交工程

    2022-06-29 15,340
  • 承包人可以主张发包人返还工程质量保证金吗

    有下列情形之一,承包人请求发包人返还工程质量保证金的,人民法院应予支持: (一)当事人约定的工程质量保证金返还期限届满; (二)当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自建设工程通过竣工验收之日起满二年

    2022-05-27 15,340
  • 担保人说明书中的表述该包括哪些内容?

    在写担保书的时候,必须注明担保人的身份以及担保的范围,如果发生事故结果处理约定等,公司担保书在我们的经济生活中必不可少。

    2022-07-30 15,340
  • 哪些情形下承包人可以请求发包人返还工程质量保证金

    有下列情形之一,承包人请求发包人返还工程质量保证金的,应予支持: (一)当事人约定的工程质量保证金返还期限届满; (二)当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自建设工程通过竣工验收之日起满二年; (三

    2022-06-29 15,340
法律短视频更多>>
  • 法人代表承担什么责任 01:10
    法人代表承担什么责任

    法人代表是企业法人的法定代表人,代表法人从事民事活。成为法人代表后,其以法人代表的身份进行的民事行为以及应承担的责任,都由法人承担。法人代表行使代表权,如果违反法律法规的话,需要承担相应的责任。 法人代表需要承担责任的情形包括了: 1、从事

    114 2022.05.27
  • 工程承发包的方式有哪些 01:05
    工程承发包的方式有哪些

    常见的工程发包方式有以下三种: 1、工程总包的方式。发包人将全部工程发包给一个施工单位,或发包由多个施工单位组成的联合施工体,作为施工的总承包单位。总承包单位必须具备施工总承包的资质。 2、工程总承包管理方式。发包人将全部工程发包给一个施工

    2,544 2023.01.04
  • 设立中公司发起人承担的责任 01:24
    设立中公司发起人承担的责任

    根据我国公司法的规定,在股份有限公司设立过程中,发起人需要承担以下责任: 1、如果公司未能成立,在公司设立过程中产生的公司债务,发起人应当承担连带责任。 2、如果公司未能成立,发起人应当向认股人返还股款,同时应当承担认股人的利息损失。 3、

    1,639 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?