工程索赔的条件是什么？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
建筑工程索赔通常是指在施工合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同，或因其他非自身因素而受到经济损失或权益损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。建筑工程索赔的条件是什么？1、构成工程项目理赔条件的事件发生；2、与合同对比，事件造成承包方工程项目成本的额外开支或直接造成经济损失；3、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包方的行为责任或风险责任；4、承包方按合同约定的程序和时间提交理赔意向通知和理赔报告。
《中华人民共和国建筑法》第七十条违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
-
工程索赔成立的条件是什么工程索赔成立的条件： 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失； 2、因工程变更，造成时间和费用的损失； 3、缩短工期而造成承包人的费用增加； 4、非承包人的原因暂时停工； 5、延期支付造成承包人的损失； 6、不可抗力。
2020.08.20 132 -
工程索赔成立的条件是什么工程索赔成立要同时具备以下三个前提条件： （1）承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告； （2）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； （3）造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于
2022.07.02 1,247 -
工程索赔程序和条件是什么？工程合同索赔管理的程序是：可以先和对方当事人协商索赔，不能协商一致的，再去法院起诉。去法院起诉之后，也可以在法院的主持下和解。工程合同索赔管理的条件是：对方违约；对方的行为造成自己有损失。
2021.04.21 65
-
建筑工程索赔的条件是什么
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件： （1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； （2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
2022-09-01 15,340 -
建筑工程索赔条件有什么
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件： （1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； （2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
2022-09-13 15,340 -
工程索赔成立的条件？
项目索赔的成立必须满足以下条件：一是与合同相比，事件造成了承包商项目成本的额外支出或直接工期损失；；二、费用增加或工期损失的原因，根据合同不属于承包人的行为责任或风险责任；；三是承包人应当按照合同规定
2021-11-20 15,340 -
什么是工程索赔？工程索赔的意思是什么？工程索赔的依据和处理原则
工程索赔是指工程承包合同履行中发包人或承包人因对方不履行或不完全履行约定的义务，或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失时而向对方提出赔偿要求的权利。工程索赔是双向的，包括施工索赔和业主索
2022-02-15 15,340
-
01:02
工程施工索赔要注意什么施工索赔需注意：索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为
336 2022.05.26 -
01:21
工程索赔程序怎么走工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的
415 2022.11.21 -
01:44
工程索赔的程序都有哪些工程索赔的程序具体内容包括以下5步： 1、提出索赔要求，当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝； 2、报送索赔资料和索赔报告，在正式提出索赔要求以
727 2022.09.09
