绿化苗木施工合同如何写？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
工程名称： 工程地点： 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括、、等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价： 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式: 1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满（三个月）甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天（日历从开工之日算起）。 2、开工日期______年月日。 3、竣工日期______年月日。 五、双方责任： （一）甲方责任： 1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。 2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。 （二）乙方责任： 1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。 六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份，具同等效力。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字): 年月日
对内容有疑问，可立即反馈反馈
第一、写明甲乙双方姓名或法人名称; 第二、工程项目。经公开招标，甲方将何地的绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、密切配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方责任，特签订本合同; 第三、写明具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款等; 第四、园林绿化所需的材料、种类、数目、规格等; 第五、付款方式; 第六、违约责任; 第七、合同变更或终止的解决方法; 第八、此合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力; 第九、双方盖章，签字后生效。
-
砍伐绿化带树木如何处理林业主管部门责令补种盗伐株数十倍的树木，没收盗伐的林木或者变卖所得，并处盗伐林木价值三倍以上十倍以下的罚款。滥伐森林或者其他林木，由林业主管部门责令补种滥伐株数五倍的树木，并处滥伐林木价值二倍以上五倍以下的罚款。
2020.06.02 200 -
绿化景观工程合同怎么写，绿化景观工程合同格式绿化景观工程总包合同应当写明以下内容： 1、签订合同的甲乙双方姓名或法人名称、工程项目； 2、具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款、园林绿化所需的材料、种类、数目、规格等； 3、付款方式、违约责任、合同变更或终止的解决方
2021.02.07 187 -
补充苗木合同怎么写苗木补充合同，应当包含以下内容：第一、写明甲乙双方姓名或法人名称；第二、工程项目，并结合工程具体情况，明确双方责任，签订合同；第三、写明具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款等相关事宜；第四、园林绿化所需的材料、种类、数目
2022.04.13 705
-
绿化苗木栽植合同怎么写
_________承包方(已方)：_________经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方
2022-02-10 15,340 -
农村绿化苗木制作的合同怎么写
第一，注明甲乙双方的姓名或法人名称；二是工程项目。经过公开招标，甲方将绿化工程确定在哪里给乙方施工。为确保本工程按期保质完成，双方本着相互支持、密切配合的原则，结合本工程的具体情况，明确双方的责任，并
2021-11-29 15,340 -
个人承包绿化苗木养护合同
养护承包方（以下称甲方）：养护承接方（以下称乙方）：关于对绿地养护现由甲方委托乙方进行养护，双方本着友好协商、合作的原则，根据养护的具体情况订立本合同，以资双方共同遵守：一、绿化养护名称：XXX二、绿
2022-03-14 15,340 -
绿化苗木征收补偿费如何确定？
绿化苗木征地补偿费由被征用地前三年平均年产值的6-10倍包含了圃存价、挖掘费、包装费，耕地的安置补助费为需按安置的农业人口数乘以该地前三年平均年产值以及被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准，由省、自治
2021-04-16 15,340
-
01:13
工程施工合同纠纷如何解决工程施工合同纠纷的解决途径，具体包括了： 1、与对方当事人进行协商，双方就纠纷问题重新协商； 2、如果无法协商的话，可以向当地的人民调解委员会申请调解介入； 3、根据工程施工合同的相关约定，向双方事先约定的仲裁委员会申请仲裁； 4、以对方当
631 2022.06.22 -
01:01
无资质的施工合同效力如何无资质的承揽工程合同一般是无效的。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定可知，在下列几种情形下订立的建设工程施工合同，均认定为无效。具体分为以下情况：1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质
3,064 2022.04.15 -
00:51
无效建筑工程施工合同如何认定根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定可知，在下列几种情形下订立的建设工程施工合同均认定为无效：第一，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的。第二，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施
1,034 2022.04.15
