您的位置:法师兄 > 专业问答 > 发包方违约责任分别有哪些

发包方违约责任分别有哪些

2022-06-25 11:23

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

辽宁在线咨询顾问团

2022-06-25回复

专业分析:

发包人应当对以下违约行为负违约责任: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 3、因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

合同单方违约责任主要有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、违约金、定金责任。其中约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

张神兵律师

广东律参律师事务所

承担违约责任的方式主要有:继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。 (一)继续履行、继续履行,又称实际履行,是指债权人在债务人不履行合同义务时,可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。 (二)补救措施、补救措施是债务人履行合同义务不符合约定,债权人在请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务的同时,可根据合同履行情况要求债务人采取的补救履行措施。 (三)损害赔偿、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当承担损害赔偿责任。损害赔偿的具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等多种情况。

律师普法更多>>
  • 合同承发包双方的违约责任包括哪些
    合同承发包双方的违约责任包括哪些

    规定的承担违约责任的方式主要有:继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。 (一)继续履行 继续履行,又称实际履行,是指债权人在债务人不履行合同义务时,可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。 (二)补救措施 补救措施是债务人履行

    2021.01.06 197
  • 工程合同发包违约有哪些责任
    工程合同发包违约有哪些责任

    发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、

    2021.04.28 104
  • 缔约责任与违约责任有哪些区别
    缔约责任与违约责任有哪些区别

    缔约过失责任与违约责任的区别有:发生的时间不同。缔约过失责任发生在合同缔结阶段,违约责任则发生在合同有效成立之后。性质不同。缔约过失责任是一种法定的损害赔偿责任,违约责任。

    2021.01.08 218
专业问答更多>>
  • 发包人违约责任有哪些承担方式

    发包人违约责任的承担方式是: 1、支付违约金,在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。 2、损害赔偿,因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。 3、继续履行,法院或仲裁机关作出要求实际履

    2022-06-10 15,340
  • 发包人法律责任分别有哪些

    作为工程发包人,工程发包后也需要承担法律责任,发包人应该承担什么样的法律责任?1、发包人应按约定向承包人支付工程价款2、根据约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,发包人未按约定的义务

    2021-11-30 15,340
  • 建筑合同违约时发包方的责任有哪些

    (一)超期验收的,根据合同的违约责任条款偿付逾期违约金。 (二)不按照合同约定给付工程款的,依照银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的相关规定处理。 (三)在工程尚未验收时,发包方就擅自动用的,

    2021-04-06 15,340
  • 承包方土地承包的违约责任有哪些

    发包方土地承包中违约情形包括:干涉承包方依法享有的生产经营自主权、发包方非法变更、解除合同。根据《农村土地承包法》第二十五条的规定,承包合同生效后,发包方不得因承办人或者负责人的变动而变更或者解除,也

    2022-05-13 15,340
法律短视频更多>>
  • 发包人违约的责任 01:10
    发包人违约的责任

    根据我国《中华人民共和国民法典》的规定,发包人违约的,应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在

    1,718 2022.04.15
  • 合同违约责任的承担方式有哪些 01:30
    合同违约责任的承担方式有哪些

    我国合同法中规定了五种合同违约责任的承担方式,分别为: 1、继续履行。即双方当事人签订合同后,一方当事人不履行合同,构成违约,另一方当事人可以依法要求对方承担继续履行合同债务的违约责任; 2、采取补救措施。双方当事人鉴定合同后,一方有违约行

    5,501 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?