2022年一份电力工程施工承包合同要怎么写
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
甲方：XXXX 乙方：XXXX工程有限公司 一、工程名称：XXXXXXX项目 二、工程地点：XXXXX 三、工程内容：线路施工及配电箱安装 四、工程造价：伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元） 五、双方责任 1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。 2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。 3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责；做好施工质量监督及隐蔽工程验收。 4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。 5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。 六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。 七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。 八、付款方式：在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期（一年）满后一个月内付清。 九、争议的处理： 1、合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2、合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （1）提交仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 十、协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。 甲方（签章）：乙方（签章）：委托代表：委托代表：签订时间：年月日签订时间：年月日
对内容有疑问，可立即反馈反馈
-
工程承包合同怎么写工程承包合同写法如下：需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程；写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求；写清楚合同价款，付款的相关方式，最后写上工程的相关期限。
2022.12.02 138 -
电力工程施工总承包三级资质承包范围根据《建筑业企业资质标准》，电力工程施工总承包三级资质承包范围为：可承担单机容量10万千瓦及以下发电工程、110千伏及以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工。
2020.08.15 1,804 -
建设 工程 施工 承包 合同建设工程合同的生效要件包括主体合法，内容合法，形式合法。具体要求为，当事人应当具有民事行为能力，合同标的不属国家明令禁止买卖的物或法律、政策所不允许的行为，合同内容必须为当事人的真实意思表示，并且不是以欺诈手段或者其他非法方式订立。
2022.09.29 92
-
一份电力工程施工承包合同要怎么写
甲方：XXXX 乙方：XXXX工程有限公司 一、工程名称：XXXXXXX项目 二、工程地点：XXXXX 三、工程内容：线路施工及配电箱安装 四、工程造价：伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元） 五、双方
2022-06-25 15,340 -
电力工程施工承包合同应该怎么写
甲方：XXXX 乙方：XXXX工程有限公司 一、工程名称：XXXXXXX项目 二、工程地点：XXXXX 三、工程内容：线路施工及配电箱安装 四、工程造价：伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元） 五、双方
2022-11-08 15,340 -
电力工程施工承包合同如何写？
甲方：XXXX 乙方：XXXX工程有限公司 一、工程名称：XXXXXXX项目 二、工程地点：XXXXX 三、工程内容：线路施工及配电箱安装 四、工程造价：伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元） 五、双方
2022-11-02 15,340 -
电力施工工程承包合同范X是怎么写的？
电力施工工程承包合同2电力工程施工合同甲方：乙方： 工程经招标由乙方中标承建，现为明确甲乙双方责任，促使本工程按期保质保量顺利竣工，经商定，特订立本合同，具体条款如下：第一条：工程概况1．工程名称：2
2022-06-14 15,340
-
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方
623 2022.04.25 -
01:07
合伙包工程合同怎么写合伙包工程合同应当这样写：1、合伙的项目情况，以及场所的地点在哪里；2、合伙的经营范围；3、合伙人的相关信息，包括其姓名、性别、住所和联系方式；4、合伙人的出资金额，以及出资方式，还是缴纳出资的时间；5、双方关于利润的分配方式，还有亏损后如
1,633 2022.05.11 -
01:05
建筑工程施工合同主要包括建设工程施工合同的主要内容包括以下几项：工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工
1,299 2022.04.15
