在工程监理合同法对标的物如何进行索赔？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
工程师审核索赔报告。 a.工程师审核承包人的工程监理合同索赔申请。接到正式索赔报告以后，工程师应认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下，客观分析事件发生的原因，重温合同的有关条款，研究承包人的索赔证据，并检查他的同期记录；其次通过对事件的分析，工程师再依据合同条款划清责任界限，如果必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响，更应划出各方应该承担合同责任的比例。最后再审查承包人提出的索赔补偿要求，剔除其中的不合理部分，拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。 b.判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为： （ⅰ）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误； （ⅱ）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任； （ⅲ）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额。 c.对索赔报告的审查。 （ⅰ）事态调查。通过对合同实施的跟踪、分析了解事件经过、前因后果，掌握事件详细情况。 （ⅱ）损害事件原因分析。即分析索赔事件是由何种原因引起，责任应由谁来承担。 （ⅲ）分析索赔理由。主要依据合同文件判明索赔事件是否属于未履行合同规定义务或未正确履行合同义务导致，是否在合同规定的赔偿范围之内。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性、才能成立。 （ⅳ）实际损失分析。即为索赔事件的影响分析，主要表现为工期的延长和费用的增加。 （ⅴ）证据资料分析。主要分析证据资料的有效性、合理性、正确性，这也是索赔要求有效的前提条件。如果工程师认为承包人提出的证据不能足以说明其要求的合理性时，可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。 d.确定合理的补偿额。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
1.应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。 2.在处理索赔事件时应进行时效检查。 3.应分清责任，严格审核费用。 4.应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。
-
如何进行工程索赔工程索赔的处理需要注意的问题：第一、索赔必须以合同为依据。第二、及时、合理处理索赔。第三、必须注意资料的积累。第四、加强索赔的前瞻性，有效避免过多的索赔事件的发生。
2020.10.02 138 -
如何进行建设工程的索赔建设工程索赔的操作步骤：索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。
2021.04.18 66 -
如何有效的进行工程的索赔？有效进行工程索赔可以在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。
2021.04.29 107
-
如何进行工程索赔？
有效的工程索赔可在事件发生后28天内由承包商向工程师发出索赔意向通知，工程师审查承包商的索赔申请，通知承包工程师的索赔处理证书，承包商决定是否接受最终索赔。
2021-12-31 15,340 -
如何进行工程索赔？
承包商可在事件发生后28天内向工程师发出索赔意向通知。工程师应审查承包商的索赔申请，并通知承包商。发包人应批准工程师的索赔处理证书，承包人应决定是否接受最终索赔。
2021-12-31 15,340 -
工程监理合同纠纷赔偿一般如何进行处理
工程监理合同纠纷可以通过以下方式处理： 第一，协商解决纠纷。在友好的基础上，合同当事人可以通过相互协商解决工程监理合同纠纷。 不能自行协商解决的，可要求有关机构调解解决。 第三，仲裁解决。如不想协商或
2021-10-31 15,340 -
工程延期后监理费如何索赔
工程延期付款索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利，符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条
2022-05-30 15,340
-
01:29
施工阶段如何进行质量监理在施工阶段推行以动态控制为主，事前预防为辅的管理办法： 1、建立健全质量保证体系，加强合同管理。监理方一旦进入工程质量监理，首先审查施工单位的施工现场质量管理是否有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评
510 2023.01.04 -
01:09
无法履行的合同如何处理合同有效成立后，因不可归责于双方当事人的原因发生情势变更，致合同之基础动摇或丧失，若继续维持合同原有效力显失公平，经当事人协商一致后，允许变更合同内容或者解除合同。根据法律规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：1、因不可抗力致使不能实
662 2022.04.17 -
00:57
违法转包工程合同无效如何处理违法转包合同被宣告为无效合同之后，自始至终对当事人不能够发生法律约束力。因此，当事人应当返还因此取得的财产，如果没有办法返还的话，当事人应当予以折价补偿。另外需要注意，如果当事人对合同无效的事由存在过错的话，有过错的一方当事人应当赔偿另一方
1,814 2022.05.11
