供水施工合同范本附件
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
协议双方:建设单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx简称:甲方施工单位:山西太水市政工程有限公司简称:乙方XXXXXXXXXXXXXX有限公司[2015]61号文件XXXXXXXXXXXX自来水接入工程,委托施工单位承担施工。为使双方在施工中明确职责,密切配合,多快好省地完成任务,特拟定下列条款,以资共同遵守执行。一、工程项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX接水工程二、工程地点:开元街三、工程内容:接水工程四、工程结构:焊接、法兰连接五、工程总值:70000元整六、预计施工期:七、工程款付费方式:协议签订后建设单位须一次性支付所有工程款。八、计费办法:工程取费按照市政总承包及乙方规费取费执行。计划外工程及因地下障碍而增大工程量的费用,以实结算。九、材料价格:按照太原市材料预算价格及施工期间材料指导价格执行。其中,太原供水集团有限公司供应或指定的材料,按照太原供水集团有限公司物资供应处的材料价执行。十、双方应办事项: 1、投资文件、建设执照,坐标资料,障碍处理,破路,交通等手续以及施工图资料不详而造成施工事故,均由甲方负责,所需水、电源、整修道路、平整施工现场等均由建设单位负责。 2、设计图纸须在开工前7日交付施工单位一式3份。设计如有修改变更须另行书面通知。在施工中根据实际情况(包括合理化建议)尚须变更时双方必须办理签证手续。
对内容有疑问,可立即反馈反馈
-
附赠与合同范本
本协议由以下双方当事人在_________签订:甲方:_________住所:_________身份证号:_________乙方:_________住所:_________身份证号:_________为明确双方本次赠与房屋行为的权利义务,甲
2021.04.15 157
-
供水施工合同范本是如何样的?
协议双方:建设单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx简称:甲方施工单位:山西太水市政工程有限公司简称:乙方XXXXXXXXXXXXXX有限公司[2015]61号文件XXXXXXXXX
2022-07-20 15,340 -
水电施工合同范本表
简易水电施工合同范本: 甲方: 乙方: 根据《民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上,经友好协商一致,就安装变压器一事,订立该合同。 一、工程内容: 二、工程名称:
2022-06-27 15,340 -
水利工程施工合同范本
订立建设工程施工合同可以写明:建设单位和承包单位的企业信息、法定代表人的身份信息、建设工程的概况、施工范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、施工款的支付等。
2022-05-23 15,340 -
施工合同附加协议范本
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。 2、工程基础施工阶段天气多雨,自然不可抗力等因素延误。 四、工期延误时间 现经甲乙双方协商,经甲方同意确认,原合同竣工日期2013年8月9日顺延至2014
2022-07-16 15,340
-
01:11
施工合同变更的条件
施工合同的变更条件有哪些 根据我国合同法及相关司法解释的规定,施工合同的变更条件如下:1、订立合同时一方对合同存在重大误解的;2、订立的合同对一方明显不公平的;3、订立合同时受到欺诈、威胁,订立的合同违背了当事人本意的;4、订立合同时的客观
681 2022.04.15 -
01:09
附条件的合同的条件
附条件合同是指当事人在合同中特别约定一定的条件,以条件是否成就来决定合同效力的发生或消灭的合同。所附条件可分为延缓条件、解除条件、肯定条件、否定条件。附条件合同的特征条件是指当事人所约定的决定合同生效、失效的特定事实。这种事实必须是将来发生
971 2022.04.17 -
00:53
无效建筑工程施工合同的条件
无效的建筑工程施工合同,具有以下条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定可知,在下列几种情形下订立的建设工程施工合同,均认定为无效合同:1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;2
1,363 2022.04.15