您的位置:法师兄 > 专业问答 > 承包人未履行告知义务会有什么样的后果?

承包人未履行告知义务会有什么样的后果?

2023-02-27 02:07

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

新疆在线咨询顾问团

2023-02-27回复

专业分析:

发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。 因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。 承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。

法律依据:

根据《民法典》第798条规定:隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

根据《保险法》第十六条第二、 四、五款规定,投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,但应当退还保险费。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

保险中未履行告知义务的后果: (1)投保人故意隐瞒事实,不履行如实告知义务的,或者因为过失未履行的,保险人可以决定是否承保或增加保险费,保险人有权解除保险合同; (2)投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对保险合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,并不退还保险费; (3)投保人因过失未履行如实告知义务的,对保险事故发生有严重影响的,保险人对于保险合同解除前的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,但可以退还保险费。

律师普法更多>>
  • 保险中未履行告知义务的后果
    保险中未履行告知义务的后果

    一、投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除合同。 二、投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,并不退

    2020.06.06 267
  • 保险中未履行告知义务有何后果
    保险中未履行告知义务有何后果

    投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,并不退还保险费。

    2020.03.09 158
  • 保险未履行告知义务的后果如何
    保险未履行告知义务的后果如何

    保险中未履行告知义务的后果如下: 1、出于故意,不论未知事项是否与保险事故的发生有直接影响,一律可由保险人解除保险合同; 2、非出于故意,则仅限于未告知事项与事故发生“有严重影响”时,保险人才能解除合同。

    2020.03.01 126
专业问答更多>>
  • 未履行如实告知义务的后果是什么

    1、根据投保人主观过错的程度,《保险法》第十六条将投保人未履行如实告知义务的法律后果分为两个方面: 第一,投保人故意不履行如实告知义务的,保险人有权解除合同,对合同解除前发生的保险事故不承担赔偿或者给

    2022-11-03 15,340
  • 履行如实告知义务后果会怎样

    1、根据投保人主观过错的程度,《保险法》第十六条将投保人未履行如实告知义务的法律后果分为两个方面: 第一,投保人故意不履行如实告知义务的,保险人有权解除合同,对合同解除前发生的保险事故不承担赔偿或者给

    2022-11-16 15,340
  • 如实告知的未履行如实告知义务的后果

    《保险法》第17条规定,若未履行如实告知业务主要有三种后果: (1)投保人故意隐瞒事实,未履行如实告知义务,或者回因过失未履行如实告知义务,足以影响保险公司决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有

    2023-02-21 15,340
  • 未履行如实告知义务的后果有哪些

    1、根据投保人主观过错的程度,《保险法》第十六条将投保人未履行如实告知义务的法律后果分为两个方面: 第一,投保人故意不履行如实告知义务的,保险人有权解除合同,对合同解除前发生的保险事故不承担赔偿或者给

    2023-01-17 15,340
法律短视频更多>>
  • 失信人会有什么样的后果 01:06
    失信人会有什么样的后果

    失信人会有以下后果:被公布的失信被执行人,应当在一个月内主动到法院报告财产情况,并与申请执行人协商执行方案或还款计划。逾期既未到本院报到,又未履行生效法律文书确定义务的,法院将依照相关法律规定,对被执行人予以罚款、拘留,构成犯罪的,依法追究

    2,728 2022.04.17
  • 股权转让合同未履行有什么法律后果 01:47
    股权转让合同未履行有什么法律后果

    股权转让合同除了需要审批的之外,一经签订就生效,如果因为其中一方没有实际履行或者履行不符合合同的约定,将使合同处在生效而未履行的状态中。由于合同已经生效,当事人有义务按照合同的约定去履行合同,如果没有履行,就构成违约,违约方应当承担相应的法

    1,237 2022.04.17
  • 未履行或未全面履行出资义务的股权可以转让吗 01:17
    未履行或未全面履行出资义务的股权可以转让吗

    未履行或未全面履行出资义务的股权,也可以进行转让。这种转让并不会免除股东的出资,而是在公司股权转让的同时,原股东的出资义务也转让给了新股东。新股东在受让股权后,应当按照公司章程的要求,全面履行出资义务。 未履行或未全面履行出资义务的股权,在

    1,129 2022.04.17
房产纠纷不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?