您的位置:法师兄 > 专业问答 > 建筑工程发包方违约如何办

建筑工程发包方违约如何办

2022-08-30 18:10

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

新疆在线咨询顾问团

2022-08-30回复

专业分析:

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

发包建筑工程的方式是: 1、招标发包,由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件,按照特定程序择优选择的方式; 2、直接发包,由发包人直接选定特定的承包人,与其签订建筑工程承包合同的发包方式。

律师普法更多>>
  • 建设工程该如何发包及工程建筑发包方式
    建设工程该如何发包及工程建筑发包方式

    工程建筑的发包方式是招标发包和直接发包。《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程依法招标发包,不适合招标发包的可以直接发包。建设工程实行招标承包的,发包人应当将建设工程承包给依法中标的承包人。建设工程直接发包的,发包人应当将建设工程发包给具有

    2022.04.14 269
  • 建筑企业如何发包工程的
    建筑企业如何发包工程的

    建筑工程的发包方式包括直接发包与招标发包。建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

    2020.01.10 94
  • 建筑工程发包方的责任如何认定?
    建筑工程发包方的责任如何认定?

    建筑工程承包发包方的责任认定方式如下: 1、技术保证责任。 2、施工监督责任。 3、误工赔偿责任。 4、验收结算责任。 5、发包人知道或应当知道承包人挂靠其他建筑企业仍与之签订建设工程合同的,应对无效合同承担相应的过错责任。

    2021.03.04 81
专业问答更多>>
  • 建筑工程发包方违约应该如何办

    发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失

    2022-08-24 15,340
  • 建筑工程发包方违约怎么办

    发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失

    2022-08-25 15,340
  • 建筑工程发包方违约怎么样办

    发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失

    2022-08-30 15,340
  • 建筑工程发包的方式

    建筑工程施工的发包方式有两种:招标发包、直接发包。 招标发包是指由建设单位设定标的,并编制反映其建设内容与要求的合同文件,吸引承包人参与竞争,按照特定程序择优选择,达成合意并签订合同。直接发包是指由发

    2022-06-16 15,340
法律短视频更多>>
  • 建筑方违约如何终止合同 01:04
    建筑方违约如何终止合同

    建筑方出现了违约行为,当事人可以通过以下的方式,与对方终止合同:1、当事人可以与对方进行协商,双方共同决定是否需要终止合同的权利义务关系;2、如果合同中明确约定了,建筑一方违约就能够解除合同的话,当事人可以按照合同的约定解除合同;3、如果建

    593 2022.05.11
  • 建筑工程总包合同纠纷如何处理 00:56
    建筑工程总包合同纠纷如何处理

    建筑工程总包合同纠纷的解决方式主要有以下三种:第一种就是私力救济,私力救济就是指的当事人双方私下和解,这是最好的,最方便的一种解决机制;第二种就是社会救济,社会救济包括了人民调解和民商事仲裁。人民调解是指的经过人民调解后达成调解协议。民商事

    1,046 2022.04.17
  • 建筑工程转包合同纠纷如何处理 00:59
    建筑工程转包合同纠纷如何处理

    非法转包就是指的承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第3人,转让人退出现场承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的违法行为。发生建筑工程转包合同纠纷,当事人双方可以先自行进行协商,还可以申请第三方调解机构主持进行调解,例如

    822 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?