发包方合同由于没有按照合同履行发包方违约责任的违约金规定
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
一、《建设工程施工合同》就交工日期及逾期交工应承担的违约责任有明确约定 《建设工程施工合同》约定，开工日期2008年4月20日，竣工日期2008年11月30日发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，第三建设公司可停止施工、工期顺延，由博嘉公司承担违约责任承包人在保证质量的同时，保证2008年11月30日按博嘉公司下发交屋标准的工作内容全部完成，如不能按调整后的计划如期交工，愿承担每延期一天10万元的工期违约金，总额不超过300万元 二、广厦新城项目B区工程未能在约定时间内完工，双方均有责任 从施工过程中的会议纪要及双方往来函看，造成工程逾期的原因有两方面一方面，前期开工准备及施工进度缓慢主要责任在于第三建设公司施工能力不足，管理不到位，影响工期另一方面，博嘉公司亦并未完全按照《建设工程施工合同》约定及时供给混凝土，如期、足额支付工程款，影响了工程进度 综上，结合双方实际履约行为及《建设工程施工合同》中有关约定，在履约中，第三建设公司存在开工准备不足、前期施工能力不够、工程管理存在缺陷、擅自撤场等履约瑕疵；博嘉公司存在混凝土供给不及时、支付工程进度款不足、未经竣工验收擅自使用等履约瑕疵；还存在着承发包双方沟通、协调、配合等方面缺陷以上综合原因，或先后、或交叉、或共同作用下导致工期延误，且在第三建设公司擅自撤场后博嘉公司已安排第三方续建，涉案工程完工后未依法办理竣工验收而又转卖他人在此情形下，已无法确定工期延误时间，难以区分博嘉公司、第三建设公司各自应当承担工期延误违约责任大小和因此遭受损失数额因此，博嘉公司在不能证明自己无违约行为、工程逾期未交工与其无关的情形下，向第三建设公司主张工期逾期违约金的请求不予支持
对内容有疑问，可立即反馈反馈
规定的承担违约责任的方式主要有：继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。 (一)继续履行 继续履行，又称实际履行，是指债权人在债务人不履行合同义务时，可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。 (二)补救措施 补救措施是债务人履行合同义务不符合约定，债权人在请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务的同时，可根据合同履行情况要求债务人采取的补救履行措施。 (三)损害赔偿 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当承担损害赔偿责任。损害赔偿的具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等多种情况。
我国合同法中规定了五种合同违约责任的承担方式，分别为： 1、继续履行。即双方当事人签订合同后，一方当事人不履行合同，构成违约，另一方当事人可以依法要求对方承担继续履行合同债务的违约责任； 2、采取补救措施。双方当事人鉴定合同后，一方有违约行为，而合同中约定不明确无法判定违约责任的情形，受害方可以选择更换、退回、另外协商约定或者赔偿等方式来补偿； 3、赔偿损失。违约的一方应当依法赔偿受害方相应损失； 4、定金责任。双方在合同中明确约定给付定金的，一方不履行义务，另一方可以依法要求返还双倍定金； 5、违约金责任。双方当事人签订合同条款中，应明确违约责任的赔偿责任，不履行一方必须赔偿相应违约金。
-
不按合同履约的违约责任第一、自始履行不能的有效合同，不能是否可归责于债务的事由，债务人均应承担违约责任，但应免除债务人的实际履行责任;债权人可依法解除合同，请求赔偿损失。此外，若违约人的行为构成犯罪，违约人依法还应承担刑事责任。第二、因可归责于债务人的事由致使合
2021.02.18 240 -
合同没有约定违约金属于违约责任吗合同上没有写违约金的，能主张违约责任。双方当事人可以制定补充协议，也可以按照交易习惯承担违约责任。 根据2021年实施的《民法典》第五百八十二条规定，履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据
2021.03.17 91 -
工程合同发包违约有哪些责任发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、
2021.04.28 102
-
合同承发包双方的违约责任包含什么
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2022-05-14 15,340 -
合同承发包双方的违约责任包括什么
根据《中华人民共和国合同法》(自2021年1月1日起废止）第六十条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。说明只要是合同中明确规定的，当事人必须遵守，这是合同法律效力的具体表现。建设工程合同，承包
2022-05-14 15,340 -
没按照合同约定付款的违约责任包括哪些
没按照合同约定付款的违约责任的承担形式为继续履行、采取补救措施、赔偿损失或者支付违约金。 根据2021年生效的《民法典》第五百七十七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当
2022-05-23 15,340 -
建筑合同违约时发包方的责任有哪些
（一）超期验收的，根据合同的违约责任条款偿付逾期违约金。 （二）不按照合同约定给付工程款的，依照银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的相关规定处理。 （三）在工程尚未验收时，发包方就擅自动用的，
2021-04-06 15,340
-
01:10
发包人违约的责任根据我国《中华人民共和国民法典》的规定，发包人违约的，应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在
1,687 2022.04.15 -
01:32
违约方支付违约金后要继续履行合同吗违约金作为约定的违约责任的一种，在一方出现违约行为时，守约方可以请求违约方，按照原来的约定支付一定数额的违约金。但是，违约责任只是针对一方出现的违约行为，并不排斥解除权以及继续履行的存在。也就是说，如果对方的违约行为已经造成了合同根本无法继
1,524 2022.04.17
