您的位置:法师兄 > 专业问答 > 木结构建筑工程施工合同中的变更条款如何变更

木结构建筑工程施工合同中的变更条款如何变更

2023-03-02 03:47

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

浙江在线咨询顾问团

2023-03-02回复

专业分析:

根据相关规定,在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。 没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。

法律依据:

根据《合同法》第77条规定:当事人协商一致,可以变更合同。 (《合同法》将于2020年12月31日失效) 根据《民法典》第543条规定:当事人协商一致,可以变更合同。 (《民法典》生效时间为2021年1月1日)

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

建筑工程施工合同变更应当合同双方合意协商一致,将变更内容以书面形式表现在合同中。根据我国法律规定,当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。

张神兵律师

广东律参律师事务所

根据相关规定,在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。 没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。

律师普法更多>>
  • 建筑工程合同怎么变更
    建筑工程合同怎么变更

    建筑工程合同经当事人协商一致是可以继依法进行变更和转让的。当事人协商一致,可以变更合同,对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。当事人将建筑工程合同转让的,应当经对方同意。

    2021.02.25 99
  • 简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件
    简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件

    建筑工程施工合同竣工日期的变更条件有: 1、建筑工程量增加; 2、工程发包人变更设计; 3、发包人未按约定期限提供设计图纸等施工必需资料; 4、发包人未按约定支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、工程质量鉴

    2020.01.11 60
  • 建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么
    建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

    在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人

    2020.08.26 125
专业问答更多>>
  • 木结构建筑工程施工合同中的变更条款怎么变更

    根据相关规定,在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。 没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。

    2022-10-14 15,340
  • 建筑工程施工合同如何变更

    建筑工程施工合同变更应当合同双方合意协商一致,将变更内容以书面形式表现在合同中。根据我国法律规定,当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。 《民

    2022-05-27 15,340
  • 木结构工程施工时合同怎么变更

    根据相关规定,在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。 没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。

    2022-11-27 15,340
  • 2022年建筑工程施工合同如何变更

    建筑工程施工合同变更应当合同双方合意协商一致,将变更内容以书面形式表现在合同中。根据我国法律规定,当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。 《民

    2022-11-26 15,340
法律短视频更多>>
  • 施工合同变更的条件 01:11
    施工合同变更的条件

    施工合同的变更条件有哪些 根据我国合同法及相关司法解释的规定,施工合同的变更条件如下:1、订立合同时一方对合同存在重大误解的;2、订立的合同对一方明显不公平的;3、订立合同时受到欺诈、威胁,订立的合同违背了当事人本意的;4、订立合同时的客观

    685 2022.04.15
  • 变更强制措施的条款 01:10
    变更强制措施的条款

    变更强制措施包括两种,一种是应当变更强制措施,另一种是可以变更强制措施。 应当变更强制措施的情况有: 一审法院对其判处管制、宣告缓刑、单独适用附加刑,判决还没有生效的; 被告人被羁押的时间达到法院对其判处刑期时间的; 案件无法在规定的时间内

    3,934 2022.04.17
  • 无效建筑工程施工合同的条件 00:53
    无效建筑工程施工合同的条件

    无效的建筑工程施工合同,具有以下条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定可知,在下列几种情形下订立的建设工程施工合同,均认定为无效合同:1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;2

    1,375 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?