您的位置:法师兄 > 专业问答 > 建筑工程结算时涉及到什么条件才需要索赔

建筑工程结算时涉及到什么条件才需要索赔

2023-08-29 17:35

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

黑龙江在线咨询顾问团

2023-08-29回复

专业分析:

1、合同约定或双方认可的施工总进度规划。 2、合同双方认可的详细进度计划。 3、合同双方认可的对工期的修改文件。 4、施工日志、气象资料。 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的。 2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

张神兵律师

广东律参律师事务所

建筑工程索赔要具备的条件如下:1.构成施工项目索赔条件的事件发生;2.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接经济损失;3.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;4.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

律师普法更多>>
  • 建筑工程索赔条件有哪些?
    建筑工程索赔条件有哪些?

    建筑工程索赔条件有: 1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任; 2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等; 3.合同变化; 4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等; 5.不可抗力因素,如恶劣天气

    2021.04.21 107
  • 建筑工程有哪些索赔条件
    建筑工程有哪些索赔条件

    1.构成施工项目索赔条件的事件发生;2.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接经济损失;3.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

    2020.08.18 257
  • 建筑工程索赔要具备哪些条件
    建筑工程索赔要具备哪些条件

    进行工程索赔的条件是: 1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任; 2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等; 3.合同变化; 4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等; 5.不可抗力因素,如恶劣天

    2021.01.17 95
专业问答更多>>
  • 建筑工程索赔需要什么条件

    建筑工程索赔要具备的条件如下: 1、构成施工项目索赔条件的事件发生; 2、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接经济损失; 3、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人

    2023-06-27 15,340
  • 建筑工程涉及到的索赔情况有哪些?

    关于建设工程合同索赔的原因如下所示: 1、发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。 2、合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、

    2022-12-14 15,340
  • 建筑工程索赔条件有什么

    索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件: (1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失; (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

    2022-09-13 15,340
  • 建筑工程索赔条件是什么

    在工程承包市场上,一般称工程承包方提出的索赔为施工索赔,即由于业主或其他方面的原因,致使承包者在项目施工中付出了额外的费用或造成了损失,承包方通过合法途径和程序,通过谈判、诉讼或仲裁,要求业主偿还其在

    2022-10-14 15,340
法律短视频更多>>
  • 无效建筑工程施工合同的条件 00:53
    无效建筑工程施工合同的条件

    无效的建筑工程施工合同,具有以下条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定可知,在下列几种情形下订立的建设工程施工合同,均认定为无效合同:1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;2

    1,361 2022.04.15
  • 建筑公司申请资质都需要什么条件 02:03
    建筑公司申请资质都需要什么条件

    建筑公司申请资质都需要满足下列条件: 1、具有满足本标准要求的资产,企业注册资本金600万元以上,企业净资产700万元以上; 2、具有满足标准要求的注册建造师及其他注册人员、工程技术人员、技术工人和施工现场管理人员等;企业经理具有5年以上从

    428 2023.01.04
  • 工程索赔需要搜集什么证据 00:57
    工程索赔需要搜集什么证据

    施工建设工程发生索赔事件之后,必须要收集以下几个方面的证据:1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料;2、工程进行过程中的l的录像以及照片,包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工

    1,087 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?