钻探施工合同范本是如何的呢
该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!
我也有类似问题!点击提问
(以下简称甲方),需进行磷矿钻探施工,委托 (以下简称乙方)承担钻探施工。为明确双方经济、技术责任,在现场踏勘后,同意签订本合同。一、甲方委托乙方承担的施工属钻探勘查施工,工程质量按钻探规范中的六大指标进行。二、由甲方造成的停工待料超过5天,按每台钻机每天1000元工资补发,除自然灾害外。三、工期: 年 月 日进场施工,按甲方要求在规定时间内完成。四、工程价款及付款程序。 1、收费标准:以国家物价局、建设部[2002]价费字10号文件为依据。经双方商定:钻探施工价款为700元/米,根据钻探深度据实结算。 2、付款程序:合同签字生效,设备进场甲方预付总设计深度价款的30%,工程进行一半后付30%,工程完工后一个月内一次性付清所有工程款。若逾期付款,每日增收应付款的3%滞纳金。五、下次事项由甲方筹措解决并支付发生的费用:1、甲方负责设备的进出场费用;2、做到施工现场的平机台、材料搬迁运输,修路排除 障碍物、青苗赔偿等。 3、提供钻孔所需水源、工人生活物资的运送及钻孔点详细位置。六、安全责任:乙方应按操作规程施工,做到安全生产,若在施工中甲方搬迁人员安全由甲方负责,乙方人员安全由乙方负责。七、质量责任:乙方应按规范要求精心施工,保证工程质量。如乙方施工的质量达不到设计要求,需要返工,所发生的费用由乙方承担。八、在正常情况下乙方未在规定工期内完成工作量,则按每日3‰进行赔偿。如果遇不可抗拒因素或甲方工作量增加影响工期,则工期顺延。九、违约责任:甲、乙双方应努力履行本合同。如有违约,或双方协商解决,或申请有关部门仲裁。十、本合同未尽事宜双方协商解决。十一、本合同经双方代表签字即生效。合同书一式四份,甲乙双方各执二份。甲方单位:乙方单位:甲方代表:乙方代表:
对内容有疑问,可立即反馈反馈
-
建筑施工合同范本2020
甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的
2021.02.27 249 -
工程施工合同范本怎么样
建筑施工工程承包合同范本是:发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。
2021.04.26 156 -
如何防范施工合同无效的风险
防范施工合同无效的风险的方式: 1、订立合同时,当事人应当及时审查主体资格、合同内容及形式是否合法,相关文件是否齐备、真实等; 2、履行合同时,双方应在法律规范的基础上,严格履行相关义务; 3、防范施工合同无效的风险的其他方式。
2020.10.30 62
-
地质钻探施工的合同是怎样的?
1、签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的
2022-06-29 15,340 -
建设施工合同范本是如何的
建设工程施工合同的主要内容包括以下几项: 1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约
2022-07-18 15,340 -
简单的施工合同范本是如何的?
第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装). 第二条工程造价决算方式: 1.工程造价计算:。。。。。 与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上
2022-07-26 15,340 -
建筑施工合同范本是如何
订立施工合同协议可以写明: 1、当事人的名称和住所; 2、工程名称、地点、内容、造价等; 3、材料和设备供应责任; 4、技术资料交付时间; 5、工程造价的计算方式; 6、竣工验收的技术标准等。
2022-06-27 15,340
-
01:01
无资质的施工合同效力如何
无资质的承揽工程合同一般是无效的。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定可知,在下列几种情形下订立的建设工程施工合同,均认定为无效。具体分为以下情况:1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质
3,060 2022.04.15 -
01:13
工程施工合同纠纷如何解决
工程施工合同纠纷的解决途径,具体包括了: 1、与对方当事人进行协商,双方就纠纷问题重新协商; 2、如果无法协商的话,可以向当地的人民调解委员会申请调解介入; 3、根据工程施工合同的相关约定,向双方事先约定的仲裁委员会申请仲裁; 4、以对方当
627 2022.06.22 -
00:51
无效建筑工程施工合同如何认定
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定可知,在下列几种情形下订立的建设工程施工合同均认定为无效:第一,承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的。第二,没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施
1,029 2022.04.15