工程承包合同模板是怎样的
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方) 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格：开挖、运输土方元3(石砂)。 四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求： 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格否则承担整修、返工费用。 六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款， 八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 单位工程负责人(甲方)： 承包班组长(乙方)：联系电话： 年月日年月日。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
企业承包合同模板是首先应当写明承包方与发包方的具体信息;其次，写明承包运营要遵循的总原则，对承包时长、具体时间段和承包费用进行明确;对承包方合法经营、自主经营，发包方经营财务监督、保障合法利益等权力义务进行约定;最后，双方签字并写明时间。
食堂承包合同模板是首先应当写明承包方与发包方的名称等信息；其次，写明承包期限以及具体内容；写明双方享有的权利与义务；最后，由双方当事人签字并写明时间。
-
工程施工合同模板是怎样的建设工程施工合同的主要内容包括以下几项： 1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中
2021.01.22 139 -
建筑工程合同模板是怎样的建筑工程合同模板首先应当写明甲乙双方的信息;其次，写明甲乙双方的权利义务以及所要承包的工程的概况和违约责任等相关内容;最后，双方签字盖章以及写明协议日期。
2021.02.14 83 -
工程设计合同模板是怎样的工程设计合同模板内容如下： 首先，应当写明发包方与承包方的姓名等信息； 其次，写明工程项目、设计收费及支付方法、设计内容及完成日期的约定； 再次，写明双方享有的权利与义务以及违约责任； 最后，双方签字并写明时间。
2021.03.14 86
-
建筑工程承包合同模板该是怎样的
合同编号： 合同签订时间： 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订
2022-06-25 15,340 -
模板工程劳务承包合同
发包单位：简称甲方承包单位：简称乙方根据甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方，按本工程实际情况签订施工协议书，具体条文如下：一、所属工程承包施工内容1、对木工在施工中的要求：首先要认真熟悉施工图纸
2022-01-27 15,340 -
工程发包合同模板怎么写
明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
2022-06-28 15,340 -
小规模工程承包合同样本怎么写
工程承包合同样本的书写方式：首先，注明双方的姓名、性别、年龄、地址等身份信息。其次，注明目标项目的名称、范围、施工周期、中间交付时间、工程质量、工程成本、技术数据交付时间、材料设备供应责任、拨款结算、
2022-01-01 15,340
-
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方
624 2022.04.25 -
01:13
工程转包合同是否合法转包包括两种情形，即全部转包和肢解分包，不管是什么情形，转包都是非法的。 工程转包是不合法的，因此签订的转包合同不会受到法律的保护。 我国法律规定，承包单位不能把其承包的全部建筑工程都转包给别人，也不能把其承包的全部建筑工程进行分解以后，采
1,578 2022.04.15 -
01:19
承包工程合同有哪些是必须要写的条款承包工程合同的必备条款包括：工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。法律对承包工程合同的发包人，和承包人的主
790 2022.04.17
