您的位置:法师兄 > 专业问答 > 承包方拖延工期,发包方要求

承包方拖延工期,发包方要求

2022-10-27 02:42

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

四川在线咨询顾问团

2022-10-27回复

专业分析:

需要根据具体情况,建议找律师进一步说明情况咨询。你可以随时与我交流维权。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

1.发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。2.承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也称承包单位、施工企业、施工人。

律师普法更多>>
  • 发包方拖欠承包方工程款应该怎么办
    发包方拖欠承包方工程款应该怎么办

    发包方拖欠承包方工程款首先双方应本着互谅互让的原则尽量协商和解,达成一致后可以签订还款计划书;协商不成时可以向工程所在地法院或合同约定的仲裁机构提起诉讼或申请仲裁,根据生效的法律文书,向法院申请强制执行。

    2021.04.11 150
  • 什么是工程发包方与承包方?
    什么是工程发包方与承包方?

    工程发包方与承包方的关系是: 1、承包经营合同中的承包方与发包方存在着特殊的关系。 2、承包经营合同的客体应为发包方的总体财产。 3、承包经营合同是实现所有权与经营权分离的法律确认书。

    2020.07.25 293
  • 建设工程发包承包的方式和要求有什么呢
    建设工程发包承包的方式和要求有什么呢

    建设工程发包的方式有:建设工程招标发包、建设工程直接发包。建设工程承包的方式有:建设工程总承包、建设工程独立承包、建设工程联合承包。建筑工程的发包与承包单位必须订立书面合同,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,择优选择承包单位。

    2020.05.31 138
专业问答更多>>
  • 承包人拖延工期,发包人可以要求解除合同吗

    如果双方均同意解除合同,可以解除。如果因承包人原因导致不能按期完工的,承包人已经明确表明或者以实际行动表明不会再继续施工的,发包人可以要求解除合同。如果发包人催告后,合理期限内承包人仍未继续施工的,致

    2022-10-18 15,340
  • 发包方拖欠承包人工程款要怎么办

    《中华人民共和国民事诉讼法》第三条 人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。 第二百四十九条 法律文书指定交付的财物或者票证,由

    2022-06-30 15,340
  • 承包期内,承包方可以要求将承包地交回发包方的,但要提前多久通知

    承包期内,承包方家庭成员发生重大变化,没有能力继续耕种承包地,又不愿进行土地承包经营权的流转,或者承包方家庭和主要劳动力进入非农产业,并且获得比较稳定的非农收入等情况,要求自愿将承包地交回发包方的,发

    2022-02-27 15,340
  • 发包方拖欠承包方工程款应该如何办

    《中华人民共和国民事诉讼法》第三条 人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。 第二百四十九条 法律文书指定交付的财物或者票证,由

    2022-06-02 15,340
法律短视频更多>>
  • 发包方拖欠工程款怎么办 00:47
    发包方拖欠工程款怎么办

    发包方拖欠工程款的,承包方可以采取以下的方式维护自身的合法权益:首先,根据我国《民法典》第八百零七条的规定,如果建筑工程合同的发包人没有能力承担债务的,那么应当对承包人的工程款优先清偿,顺序优先于抵押权和其他的债券。其次,双方可以就工程款事

    1,102 2022.04.17
  • 工程承发包的方式有哪些 01:05
    工程承发包的方式有哪些

    常见的工程发包方式有以下三种: 1、工程总包的方式。发包人将全部工程发包给一个施工单位,或发包由多个施工单位组成的联合施工体,作为施工的总承包单位。总承包单位必须具备施工总承包的资质。 2、工程总承包管理方式。发包人将全部工程发包给一个施工

    2,520 2023.01.04
  • 承包方可按什么程序向发包方索赔 01:08
    承包方可按什么程序向发包方索赔

    承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔

    826 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?