您的位置:法师兄 > 专业问答 > 建设施工合同违约责任有什么违约责任?

建设施工合同违约责任有什么违约责任?

2022-08-05 21:22

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

台湾在线咨询顾问团

2022-08-05回复

专业分析:

如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

王译锌律师

贵州国喜律师事务所

建程设计合同违约责任如下:发包人因设计人原因解除合同,支付违约金;发包人未按约定的金额和期限向设计人支付设计费,支付违约金;合同项目停止施工,发包人应当15日内向设计人结算并支付设计费。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

违反建程设计合同违约责任如下: (一)合同生效后,发包人因非设计人原因要求终止或者解除合同,设计人未开始设计工作的,发包人已支付的定金或者发包人未按照专用合同条款向设计人支付违约金; (二)发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的,应当按照专用合同条款向设计人支付违约金。

律师普法更多>>
  • 施工合同违约责任
    施工合同违约责任

    1、承包人的责任: (一)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金二)工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 2、发包人的责任: (一)超过合同规定日期验收,按合

    2021.03.29 125
  • 建设工程设计合同违约责任有哪些
    建设工程设计合同违约责任有哪些

    建设工程设计合同违约责任: (一)合同生效后,发包人因非设计人原因要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金。 (二)发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付

    2021.03.20 260
  • 施工合同违约责任怎么约定
    施工合同违约责任怎么约定

    违约责任可在法律允许的范围内由当事人约定。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式,也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、幅度,可以预先约定损害赔偿额的计算方法甚至确定具体数额,同时也可以通过设定免

    2021.04.15 342
专业问答更多>>
  • 建设施工合同违约责任有哪些违约责任?

    在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

    2022-06-30 15,340
  • 建设施工合同违约责任有哪些?谢X解答

    在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

    2022-07-05 15,340
  • 建设工程合同的违约责任有哪些

    建设合同违约责任如下:继续履行,又称实际履行或强制履行,是指当事人一方违约,对方有权请求人民法院或仲裁机构作出判决或裁决,强制违约人按合同履行义务。赔偿损失是指当事人的违约行为给对方造成财产损失的,违

    2021-11-07 15,340
  • 建设工程合同中未约定违约责任的,如何承担民事责任和违约金责任?

    施工合同违约责任可在法律允许的范围内由当事人约定。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式,也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、幅度,可以预先约定损害赔偿额

    2022-05-04 15,340
法律短视频更多>>
  • 合同没有违约责任违约如何追责 01:01
    合同没有违约责任违约如何追责

    合同没有约定违约责任,如果对方当事人出现违约行为的话,当事人可以通过以下的方式来追究对方的责任:1、要求对方继续履行合同;2、要求对方采取相应的补救措施;3、要求对方赔偿当事人实际的损失。但是需要注意,如果想要对方承担第三项违约责任,也就是

    776 2022.04.17
  • 合同怎样约定违约责任 01:22
    合同怎样约定违约责任

    违约责任,即当事人没有履行合同义务,或履行合同义务与约定不一致,而依法要承担的民事责任。 我国法律规定,在合同中,如果一方不履行合同义务等的,需承担继续履行、或采取补救措施、或赔偿损失等违约责任。 违约责任可以让合同的当事人在合同里做具体的

    1,201 2022.04.17
  • 合同违约责任条款 01:11
    合同违约责任条款

    首先,违约责任有三种基本形式,即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。当然,除此之外,违约责任还有其他形式,如违约金和定金责任。其中,继续履行也称强制实际履行,是指违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。采取补救措施作为

    3,593 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?