装修合同模板怎么写？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
装修合同范本发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：2、住房结构：Ｘ房Ｘ型Ｘ房Ｘ厅套，施工面积Ｘ平方米。3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。5、工期：自＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日开工，至＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日竣工，＿＿＿＿＿＿＿＿工期＿＿＿＿＿＿＿＿天。二、工程价款及结算的约定。三、关于材料供应的约定。四、关于工程质量及验收的约定。五、有关安全生产和防火的约定。六、其它事项。七、违约责任。1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方＿＿＿＿＿＿＿＿元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付＿＿＿＿＿＿＿元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的＿＿＿＿＿＿＿＿％向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式。双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除。合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式X份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签章）：电话：乙方（签章）：电话：签订地点：签订日期：Ｘ年Ｘ月Ｘ日。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
1、要写清楚双方当事人的姓名等基本信息；2、写清楚双方是在共同商议并且自愿的情况下签订的协议；3、写清楚工程概况、工程价款及结算的约定、关于材料供应的约定、关于工程质量及验收的约定、有关安全生产和防火的约定；4、写明违约责任或合同纠纷的处理方式；5、双方签字盖章。
-
购车合同模板怎么写购车合同 甲方(卖方): 乙方(买方): 甲、乙双方依据《合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买车辆事宜，签订本合同。 第一条品牌 品牌名称:型号:颜色:数量金额:产地:合计金额: 大写：。以上车价不含为车
2021.02.11 696 -
承包合同模板怎么写?企业承包合同模板内容： 1、合同标题为xx承包合同，然后合同开头写明承包方与发包方的名称和住所以及法定代表人姓名等； 2、合同正文部分写承包运营的原则，承包的具体事项、如何运营，对承包方的要求、对工程质量的要求，承包时长、承包费用； 3、双
2021.04.26 176 -
家装装修合同怎么写家装装修合同应写明当事人双方的信息，写明装修质量要求，装修价款，材料供应，工程工期。工程验期，质量要求，双方责任，违约责任，权利义务，合同变更等，还要写明装修面积等基本情况，最后双方当时还要签字，然后约定生效时间，在装修合同上可能有许多的漏
2022.04.13 771
-
装修合同模板怎么写
装修合同简单模板如下 装修合同书委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 一、工程地点： 。二、工程项目： 1、 。 2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。三、承包方式： 方按 方要求必须保证装修期
2022-08-17 15,340 -
装修公司劳动合同模板怎么写
甲方： 乙方： 一、合作方式： 甲方（______装饰公司）所签定装饰工程由乙方进行施工。甲方应保证乙方的工程量，乙方应如期保持保量的完成。 二：甲方要求： 1、要求乙方遵守公司规章制度，遵守公司领导
2022-06-29 15,340 -
房屋装修合同模板
发包方：身份证号码：（以下简称甲方）承包方：承包方负责人：身份证号码：（以下简称乙方）一、协议内容：甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工（设计
2022-03-14 15,340 -
装修合同模板是怎样的
1、写明签协议双方的基本情况（姓名、性别、出生年月日、住址）；2、简要叙述签协议的原因（如你所介绍的情况）；3、让他修复的范围（重刷的面积）；4、你认为应当达到的质量要求；5、工期要求；6、违约责任（
2022-01-12 15,340
-
01:32
借款欠条怎么写合法模板借条欠条的模板应当包括以下内容： 1、双方信息：写清楚债权人和债务人的法定全名； 2、借款金额：写清欠款的这个具体的金额，包括大写和小写的这个金额； 3、欠款原因：应当写清楚这个欠款的具体原因，特别是数额较大的欠款，最好是应当写明这个欠款原
3,526 2022.05.11 -
01:08
装修协议书怎么写装修协议书，由委托方和承包方签订。委托方也就是业主，承包方也就是装饰装修一方。装修协议书的主要内容，应当包括：1、装饰装修的标的，例如房屋的基本信息；2、装饰装修的方式，例如包工包料；3、装饰装修的内容，具体的施工项目；4、具体的工期，开工
1,500 2022.04.17 -
01:01
离婚诉讼状怎么写女方模板女方模板的离婚诉讼状，可以按照以下内容进行书写： 1、女方的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式； 2、男方的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式； 3、诉讼请求，请求人民法院判决离婚的诉讼请求，女方需要
1,459 2022.04.25
