合同履行过程中变化了怎么办
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
在施工合同履行过程中应注意5个问题：1、洽商变更应重视价款请求权 《施工合同》示范文本通用条款第31条“确定变更价款”内对承包人提出变更价款报告和发包人工程师确认变更价款报告做出了明确的时限规定(均为14天)，其中的第31.2条内并规定了若承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告，则视为该项变更不涉及合同价款的变更。 2、重视经济索赔的管理 当出现如甲供材料延迟供货、指定分包合同延误、重大设计变更等情况和付款延迟等发包人违约情况时，承包人可向发包人提出工期延长和直接损失补偿的索赔;在此等情况下，施工企业须注意遵循合同约定的索赔提出时限。 3、掌握结算的主动权 项目实践中常常存在由于建设单位的推诿而迟迟不能顺利进行工程结算的情况，最高人民法院为此出台了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》，其中的第20条规定：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。 4、做好工程资料的管理 施工过程会形成各种类型的大量工程资料，其中对诉讼工作具有较高价值的资料主要有：招投标文件、合同、洽商记录、认(限)价单、会议纪要、工作联系单、竣工验收单、图纸等。 5、提高形成证据的能力 施工企业在注重工程资料积累的同时，还应注意每份证据是否具有证明力以及所具有证明力的大小。例如对于同样一份工期延期协议，有的协议为“××工程竣工时间×年×月×日”，下附甲方盖章;而另一份协议则为“××工程双方协商同意工期延期至×年×月×日竣工”或“应甲方要求，竣工日期延至×年×月×日”。第一份协议显然仅能证明工程的实际竣工时间，发包人仍有权追究承包人的工期延误赔偿责任;而第二份协议则说明了承包人不承担相关的工期延长责任，只要承包人在顺延后的竣工日期前完工，即不承担相关的工期延误赔偿责任。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
一般情况下无法履行的合同，双方可以协商解除。如果造成合同无法履行的原因系一方的过错，则过错方应承担相应责任。如因不可抗力造成合同无法履行，则可解除合同，双方互不承担责任。
在合同履行中，规避风险应当注意以下事项： 1、付款应当注意的事项。付款时支票还是现金。付款时要求对方均应出具收到款项的票据，特别是以其他单位的支票支付时，更应当注意所有票据，以证明付款的真实性。 2、合同履行中，发现对方不履行或不全面，不适当履行合同时，应立即通知承办人。 3、保管好合同档案，合同档案应包括合同文本及份数，文本存至记录，承办人登记合同附件，审核意见书以及其他有关文件履行情况记载，纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。
-
仲裁过程中合同中止履行吗仲裁过程中合同并不中止履行，因为仲裁期间属于仲裁机构还没有作出最终判决，双方还存在权利义务，不能中止履行。法定可以中止履行的情形有：经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；法定其他情形。
2021.02.15 145 -
合同履行过程中最终解除了合同能解除么合同解除是合同权利义务终止的情形之一，这从合同解除的定义也可以得出，合同解除的效果是使合同的权利义务终止。债务已经按照约定履行，同样也是合同权利义务终止的情形之一。合同解除与债务已经按照约定履行均是合同权利义务终止的情形，合同权利义务终止，
2021.03.17 170 -
如何理解合同履行过程中的情势变更情势变更指合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的。当发生情势变更时，当事人可以请求人民法院变更或者解除合同，人民法院会根据公
2021.04.05 188
-
合同履行过程中名称变更怎么办
合同履行过程中名称变更，还是要继续履行合同，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。 如果当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应
2022-05-26 15,340 -
过程中遇到合同不履行怎么办
遇到合同不履行的，一方当事人先要求不履行一方积极履行合同，如果对方还不履行的，一方当事人可以要求其承担违约责任。根据《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承
2022-06-18 15,340 -
合同履行过程中的情势变更怎么认定
合同履行过程中的情势变更指合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的。
2022-06-01 15,340 -
合同履行过程中遇到胶葛怎么办
可以通过协商洽谈的方式处理。 合同两边当事人如果在履行合同过程中呈现了胶葛，首要应按对等互利、洽谈一致的准则加以处理。既不该采纳消沉延迟的办法，也不该采纳扣发货物或拒付货款的办法自行行使法令处分权，由
2022-03-20 15,340
-
01:09
买卖合同中不履行过户手续怎么办买卖合同中卖方不履行过户手续，救济途径视双方是否为此约定有效的仲裁协议而定。 1、若是没有约定有效的仲裁协议，买方可以直接起诉，要求对方协助办理房屋过户手续。协助办理过户手续是卖方的义务，其不履行属于违约，买方可以向法院起诉解决。起诉需要提
732 2022.05.26 -
00:55
签了合同不履行怎么办签了合同后不履行的，视为合同的违约情形，处理方法为： 1、要求合同相对方按照合同的约定继续履行； 2、如果因对方不履行合同造成了己方损失的，可以要求对方在损失范围内赔偿； 3、如果约定有定金的，可以要求对方双倍返还定金，如果自己是定金的接收
5,207 2022.04.15 -
01:15
不履行合同怎么办根据我国合同法的相关规定，双方当事人签订合同后，一方不履行合同规定的，另一方当事人可以依法请求赔偿违约责任。守约方具体可以采取以下办法： 1、根据双方约定的履行日期，到期时，守约方可以发出书面通知要求对方全面履行合同义务； 2、如果违约方在
4,296 2022.04.15
