您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工期延误都有哪些情况发包人承担相关费用

工期延误都有哪些情况发包人承担相关费用

2022-10-18 11:12

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

陕西在线咨询顾问团

2022-10-18回复

专业分析:

在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润: 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; 2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的; 3、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的; 4、发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的; 5、发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的; 6、监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的; 7、专用合同条款中约定的其他情形。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

工期延误的情形包括: 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行。 4、工程设计变更和工程量增加。 5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6、不可抗力。 7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

工期顺延包括哪些情况:发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;发包人没有及时向承包人提供施工资金;发包人突然变更施工计划等各种情形。

律师普法更多>>
  • 工期延误有哪些情形
    工期延误有哪些情形

    工期延误的情形有: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、工程质量鉴定; 7、不可抗力或其

    2021.01.26 335
  • 哪些情况下承包人可以主张工期顺延?
    哪些情况下承包人可以主张工期顺延?

    在下列情况下承包人可以主张工期顺延:承包人在隐蔽工程被隐蔽前通知发包人,但发包人没有及时检查的;或者发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的。

    2021.01.23 120
  • 哪些情况下承包人可以主张工期顺延
    哪些情况下承包人可以主张工期顺延

    承包人可以顺延工程工期的情形有:在建设工程施工合同履行过程中,如果出现以下情形,承包人可以顺延工程工期: 1、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查,发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提供

    2021.04.20 159
专业问答更多>>
  • 发生工伤由谁承担相关费用, 工伤的相关待遇有哪些

    发生工伤,由保险和单位承担相关费用。工伤的相关待遇为《社会保险法》第三十八条因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付: (一)治疗工伤的医疗费用和康复费用; (二)住院伙食补助费; (三

    2022-03-26 15,340
  • 哪些情况下承包人可以主张工期顺延

    1、承包人在隐蔽工程被隐蔽前通知发包人,但发包人没有及时检查的; 2、或者发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的。

    2022-10-13 15,340
  • 诉讼费用谁承担,相关的情形有哪些

    一、诉讼费用由败诉方负担: 1、诉讼费用由败诉方负担,胜诉方自愿承担的除外。 2、部分胜诉、部分败诉的,法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。 3、共同诉讼当事人败诉的,法院根据其对

    2022-05-04 15,340
  • 疫情期间承包方是否需承担工期延误责任

    因为疫情属于“不可抗力”,当事人因不可抗力原因不能履行合同的,可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的,不需要承担工期延误责任。 《民法典》第五百九十条当事人一方因不

    2022-10-11 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延哪些情况算合法 01:14
    工期顺延哪些情况算合法

    工期顺延的合法情况有,发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺

    940 2022.04.15
  • 工伤都包含那些情况 01:14
    工伤都包含那些情况

    职工有下列情形之一的,应当认定为工伤: 1、在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的; 2、工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的; 3、在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害

    635 2022.04.17
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,031 2022.04.15
房产纠纷不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?