您的位置:法师兄 > 专业问答 > 民法典规定合同承发包双方的违约责任包括哪些

民法典规定合同承发包双方的违约责任包括哪些

2023-07-14 18:16

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

江西在线咨询顾问团

2023-07-14回复

专业分析:

承包人的责任: 一,工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金; 二,工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 发包人的责任: 一,超过合同规定日期验收,按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 二,不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。 三,工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包人承担责任。 四,未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包人因此发生的实际损失。 五,工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

规定的承担违约责任的方式主要有:继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。 (一)继续履行 继续履行,又称实际履行,是指债权人在债务人不履行合同义务时,可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。 (二)补救措施 补救措施是债务人履行合同义务不符合约定,债权人在请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务的同时,可根据合同履行情况要求债务人采取的补救履行措施。 (三)损害赔偿 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当承担损害赔偿责任。损害赔偿的具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等多种情况。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。根据相关法律规定,合同成立后,一方或双方不按照合同约定履行相关义务的,应当按照约定或法律规定承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

律师普法更多>>
  • 民法典发包方是否承担违约责任
    民法典发包方是否承担违约责任

    民法典发包方承担的违约责任有:发包方未能及时提供指令或指令错误;发包方未按合同时间提供图纸;发包方延期开工或暂停施工;发包方没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;发包方对工程质量的检验影响施工正常进行;发包方没有按照合同时间支付工程预付

    2021.01.29 119
  • 食堂承包合同的双方违约责任有哪些?
    食堂承包合同的双方违约责任有哪些?

    合同履行中承担违约责任的方式有: 1、支付违约金。违约金,指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。 2、损害赔偿。损害赔偿,是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产

    2021.02.14 142
  • 合同的违约责任包括哪些
    合同的违约责任包括哪些

    合同中的违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失;合同双方约定了违约金的,违约还需要支付违约金;合同双方签订定金合同的,还应当适用定金法则;法律其他规定。

    2021.03.07 152
专业问答更多>>
  • 合同承发包双方的违约责任包括哪些

    承包人的责任: 一,工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金; 二,工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 发包人的责任:

    2023-06-30 15,340
  • 承包合同的双方的违约责任包括哪些

    承包人的责任: 一,工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金; 二,工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 发包人的责任:

    2023-07-01 15,340
  • 合同承发包双方的违约责任包括什么

    根据《中华人民共和国合同法》(自2021年1月1日起废止)第六十条规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。说明只要是合同中明确规定的,当事人必须遵守,这是合同法律效力的具体表现。建设工程合同,承包

    2022-05-14 15,340
  • 合同承发包双方的违约责任包含哪些

    承担违约责任的方式主要有:继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。 (一)继续履行 继续履行,又称实际履行,是指债权人在债务人不履行合同义务时,可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。 (

    2022-10-15 15,340
法律短视频更多>>
  • 合同违约责任包括哪些 00:57
    合同违约责任包括哪些

    合同违约责任包括以下内容: 1、实际履行。一方当事人违约,另一方当事人可以请求其履行或请求法院判决其履行合同规定的特定义务; 2、采取补救措施。受损害方可以要求违约方采取合理的补救措施; 3、赔偿损失。违约人补偿、赔偿受害人因违约所遭受的损

    421 2023.02.18
  • 发包人违约的责任 01:10
    发包人违约的责任

    根据我国《中华人民共和国民法典》的规定,发包人违约的,应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下: 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在

    1,675 2022.04.15
  • 承包合同违约责任如何承担 01:09
    承包合同违约责任如何承担

    承包合同的违约责任,需要看对方当事人的具体违约方式,以及当事人在合同中的具体约定。 一般情况下,对方出现了违反合同约定的行为、同时不具有合法的抗辩事由的话,当事人就可以要求对方继续履行承包合同。 如果合同无法继续履行的,当事人可以要求对方采

    562 2022.10.05
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?