您的位置:法师兄 > 专业问答 > 开工令下达后几日内必须开工

开工令下达后几日内必须开工

2021-12-17 20:14

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

新疆在线咨询顾问团

2021-12-17回复

专业分析:

开工令下达后的实际开工期限,要按照具体情况来定。具体如下:1、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;2、承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期;3、发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,要考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。

法律依据:

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第八条在当事人对建设工程开工日期有争议的的情形下,开工日期的具体认定规则为:1、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;2、承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期;3、发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

开工令下达后的实际开工期限,要按照具体情况来定。具体如下:1、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;2、承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期;3、发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,要考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。

张神兵律师

广东律参律师事务所

开工令下达后的实际开工期限,要按照具体情况来定。具体如下: 1、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期; 2、承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期; 3、发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,要考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。

律师普法更多>>
  • 开工令多久必须开工?
    开工令多久必须开工?

    建筑法规施工单位接到开工通知书3个月内开始本工程的施工。

    2020.03.30 656
  • 工程开工令是谁下发
    工程开工令是谁下发

    开工令是由总监下达的允许开工的书面文件,开工令签发的日期即为工程的实际开工日期。开工令一般是由总监发的。开工令是计算工期的起点。同时,承包商也需要有一个明确的开工日期,以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺(如订货、租用机械

    2020.07.18 2,350
  • 事故认定书下来后几日内必须保全
    事故认定书下来后几日内必须保全

    事故责任认定书下达后,3个工作日内必须申请财产保全。道路交通事故责任认定书是公安交通管理部门依照交通法规对交通事故的当事人有无违章行为,以及对违章行为与交通事故损害后果之间的因果关系进行定性、定量评断时所形成的文书材料。它是一种具有法律效力

    2020.06.22 182
专业问答更多>>
  • 逮捕令下达后多久开庭

    一个月左右开庭。 逮捕是公安机关认为犯罪的事实证据都比较充分了向检察院申请,由检察院批准逮捕犯罪嫌疑人,在批捕后即收留羁押候审。之后检察院会开始根据公安机关移交的证据资料组织起诉,检察院向法院提起公诉

    2022-06-02 15,340
  • 接受监理下达开工令的条件

    开工令的前提是:1。施工图已经审核完毕;2、施工组织设计或施工方案已经批准;3、施工图已经审核;4、现场三通一平和临时设施已经满足施工需要;5、主要材料和施工机械设备已经实施(或有计划);6、施工许可

    2021-12-04 15,340
  • 开庭审理后,几日内送达判决书

    【法律意见】当庭宣判的,应当在十日内发送判决书;定期宣判的,宣判后立即发给判决书。【法律依据】《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条规定:当庭宣判的,应当在十日内发送判决书;定期宣判的,宣判后立即

    2022-03-16 15,340
  • 合同必须在开工日期之前签吗?

    合同签订日期必须在开工日期之前,双方达成一致时有效。但一方当事人已经履行了主要义务,另一方也明确表示接受或者间接表示接受,也视为合同已经成立。

    2021-08-12 15,340
法律短视频更多>>
  • 开房必须要身份证吗 01:03
    开房必须要身份证吗

    开房必须要身份证。按规定直接入住是不可以的,需要去派出所核实身份进行登记。若开通网证或者扫描二维码网上验证的地区,可以直接办理网证或者根据相关要求扫描二维码网上验证。根据相关法律规定可知,电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务

    15,292 2022.05.11
  • 离婚开庭必须拿到户口本吗 01:01
    离婚开庭必须拿到户口本吗

    离婚开庭不是必须拿户口本。在离婚案件中,原告提起离婚诉讼时,应当提交双方的身份证,证明原被告的身份;提交结婚证,证明双方的婚姻关系;另根据实际情况提交双方感情破裂的证据、双方共同财产证据、子女身份证明和争取抚养权相关的证据等等。以上证据材料

    1,691 2022.05.11
  • 交通事故后几天必须定损 00:54
    交通事故后几天必须定损

    车辆定损没有时间规定,但是保险报案有时间规定。国家对车险定损时间并没有硬性要求,如果发生了交通事故,双方不能协商解决,需要打电话通知交警处理。与此同时,打算走保险的需要向保险公司及时报案,然后再去定损。保险报案是有时间规定的。车险事故发生后

    2,137 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?