建设工程造价咨询合同（示范文本）-法师兄

建设工程造价咨询合同（示范文本）

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 09:52:33 317 人看过

（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：2、服务类别：

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程造价咨询合同标准条件；2、建设工程造价咨询合同专用条件；3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价业务自年月日开始实施，至年月日终结。

七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

委托人：（盖章）咨询人：（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

住所：住所：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

年月日年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

代理
建设工程合同纠纷的代理词范文示例

建设工程合同纠纷代理词审判长、审判员：我们受山东xx律师事务所指派及原告xxx委托，就其与第一被告xxx建筑安装公司、第二被告xxx房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，担任原告的诉讼代理人。通过庭审中的质证和辩论，发表如下代理意见，供法庭合议时考虑采纳：一、原告有权要求第一被告支付欠付的工程款，并要求第二被告在欠付的工程款范围内承担责任原告是xx1、2号楼建设工程的实际施工人，2008年9月15日第二被告与第一被告签订了《工程承包合同》将位于青岛南路与赣江路交汇处的xx1、2号楼工程承包给第一被告。因该合同不符合《招标投标法》的规定，中标无效。同日，第一被告与原告签订了《工程项目施工承包合同》，将该项工程分包给不具备施工资质的原告。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》》第一条的规定，上述两合同均属于无效合同。但原告实际施工完成了该项建筑工程，且工程

2023-06-04

234人看过
工程造价
工程造价咨询业务的范围是什么

工程造价咨询业务范围包括：（1）建设项目建议书、可行性研究投资估算和项目经济评价报告的编制和审核；（2）建设项目预算的编制和审核，配合设计方案比选、优化设计、限额设计等进行工程造价分析和控制（3）确定建设工程合同价格（包括编制和审核工程量清单、招标项目标底、投标报价）；签订和调整合同价格（包括工程变更、工程洽商、索赔费用的计算、工程款的支付、工程结算、竣工结算报告的编制、审核等；（4）工程造价经济纠纷的认定（5）提供工程造价信息服务等法律依据《工程造价咨询企业管理办法》第二十条工程造价咨询业务范围包括：（一）编制、审核建设项目建议书、可行性研究、投资估算和项目经济评价报告；（2）编制、审核建设工程概算，配合设计方案比选、优化设计、工程造价管理等工作（3）确定建设工程合同价格（包括编制、审核工程量清单、招标项目标底、投标报价）；合同价格的签订和调整（包括工程变更、工程谈判和索赔费用的计算）、

2023-05-07

328人看过
法律综合知识
建设工程施工合同示范文本中属于发包人的义务有

一、建设工程施工合同示范文本中属于发包人的义务有发包人义务：（一）遵守法律。发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。（二）发出开工通知。发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。（三）发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。（四）协助承包人办理证件和批件。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。（五）组织设计交底。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。（六）支付合同付款。发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。（七）组织竣工验收。发包人应按合同约定及时组织竣工验收。二、建设工程施工合同由哪三部分组成建设工程施工合同主要由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书建设工程施工合同协议书共计13条

2022-01-18

209人看过
有偿合同
什么是造价咨询合同？

建设工程造价咨询合同属于技术合同。技术合同，是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。技术合同履行环节多，履行期限长。技术合同的法律调整具有多样性。当事人一方具有特定性，通常应当是具有一定专业知识或技能的技术人员。技术合同是双务、有偿合同。工程造价咨询企业资质有效期工程造价咨询企业资质有效期为3年。资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，应当在资质有效期届满30日前向资质许可机关提出资质延续申请。资质许可机关应当根据申请作出是否准予延续的决定。准予延续的，资质有效期延续3年。《中华人民共和国民法典》第八百四十三条技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。

2023-07-11

474人看过

工程造价纠纷
建设工程造价纠纷规范

一、建设工程造价纠纷规范1、对建设工程的价格计算标准，有约定的按照约定。例如，按固定价格、约定可调节的价格或者按成本加适当报酬的价格，有合同约定的按约定，是合同意思自治的基本原则。2、如果建设工程的工程量或者质量标准在合同履行过程中发生变化的，对工程价款可以进行协商确定，如未能协商一致的，可以参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法进行工程价款的结算。3、建设工合同本身是有效的，但建设工程经竣工验收后的结果是不合格工程，则应当按无效合同的处理原则来结算工程价款。即根据解释第三条的规定，首先由承包人对工程进行修复，修复后通过验收的，则该工程的价款按上述方式结算，如果无法验收的，则承包人不得要求支付工程款，因此的损失承包人和发包人按过错责任分担。另外，如果承包人与发包人对工程造价产生争议，双方无法协商一致，同时亦不能根据当地政府指导价确定，这种情况只能对工程造价进行司法鉴定

2023-04-30

92人看过
工程施工合同
制定《建设工程施工合同示范文本》的哪些原则需要遵守

遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第八条申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(三)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(四)已经确定建筑施工企业;(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(六)有保证工程质量和安全的具体措施;(七)建设资金已经落实;(八)法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

2023-06-15

238人看过
工程造价
中国建设银行工程造价咨询业务管理办法（试行）

第一章总则第二章组织机构第三章从业人员第四章工作制度第五章财务管理第六章附则第一章总则第一条为了加强全行工程造价咨询业务的统一管理，规范经营，促进工程造价咨询业务健康、有序、持续发展，保持建设银行在中长期投资领域的经营特色和优势，增加中间业务收入，根据《中华人民共和国商业银行法》、建设部《工程造价咨询单位资质管理办法（试行）》以及有关法律、法规，结合建设银行的实际情况，制定本办法。第二条本办法所称工程造价咨询业务（以下简称造价咨询业务）系指接受委托，对建设项目工程造价所进行的中介服务，主要包括：建设项目的可行性研究投资估算、项目经济评价，工程概算、预算、结算、竣工决算、工程招标标底、投标报价的编制和审核，建设工程招标代理，对造价进行监控，经济合同纠纷中的造价鉴定，提供造价信息服务等业务。第三条开展造价咨询业务，应严格执行国家的有关法律、法规、政策和行业标准，遵循科学、客观、公正的执业原则，

2023-06-10

58人看过
第三者
涉外科技咨询和设计合同范本

涉外科技咨询和设计合同中国________________公司（以下简称“甲方”）为一方，________国________________公司（以下简称“乙方”）为一方，双方就工程的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书：（一）甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。（二）乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下：（详见附件）（三）乙方的义务如下：1．乙方应于________年________月份内派遣________名身体健康、能够胜任工程咨询工作的专家来中国进行为期________天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。2．乙方的专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，在离开中国前，向甲方提交咨询报告初稿，并在离开中国后一个月内提交正式咨询报告，一式五份，报告的内容应包括附件中所列内容，并用英文书写。3．乙方的专家在中国

2023-04-23

423人看过

合同无效
附件工程承揽合同样本：示范文本

1、委托单位（甲方）与承揽单位（乙方）姓名；2、工程概况。包括工程名称、工程地点、承包范围与工程承包方式；3、施工时间；4、甲方与乙方工作内容；5、验收和标准；6、工程款付款方式；7、违约责任与质保期；8、甲乙双方签字盖章。合同附件合同附件怎么写合同附件的写法：1、需要写明本合同的附件也是本协议不可分割的组成部分，与本合同效力均等；2、对于劳动合同，可以写明甲乙双方《中华人民共和国劳动法》等有关劳动政策及法规，于某年某月某日订立了《劳动合同》在此基础上，就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项，经双方协商一致，达成补充协议。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。第七百九十

2023-08-04

270人看过
工程造价
建设部办公厅关于工程造价咨询单位及造价工程师经营和执业范围问题的复函

广西壮族自治区建设厅：你厅《关于工程造价咨询单位及造价工程师经营和执业范围问题的请示》（桂建报字〔2003〕2号）收悉。经研究，现答复如下：《工程造价咨询单位管理办法》（建设部令第74号）第三条第二款“工程造价咨询单位应当取得《工程造价咨询单位资质证书》，并在资质证书核定的范围内从事工程造价咨询业务”规定中的“工程”；和第二十一条第（二）项“乙级工程造价咨询单位在本省、自治区、直辖市范围内承担中、小型建设项目的工程造价咨询业务”规定中的“建设项目”；以及《造价工程师注册管理办法》（建设部令第75号）第二条规定中的“建设工程”，均包括公路桥梁工程等专业工程。此复。

2023-04-22

425人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同示范文本签订的法律问题

(一)法律定性：建筑工程施工合同示范文本是原国家建设部、国家工商总局制定。包含协议书、通用条款、专用条款、承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、建设工程质量保修书等内容，在施工实践中具有广泛的应用价值。二)施工合同签订时须注意“八大”重要条款：1、工程承包范围。工程范围是指承包人承包的工作范围和内容。是决定工程总价和单价计算依据。如经过招投标的，应根据招投标文件填定，其他可根据图纸填写。2、工期。工期分开工日期与竣工日期。施工方应依约按工期施工，严防工期延误。工期问题是发包方拒付或延付工程款常用的手段之一，施工方一旦工期延误，易被发包方索赔从而导致工程价款减少。开工日期应约定如下：x年x月x日开工，同时以甲方具备开工条件的最后一项，并发出开工指令为准。竣工日期约定如下：x年x月x日竣工，如因发包人原因或不可抗力，工期顺延。3、工程质量条款。施工人施工义务是按照工程设计图纸和施

2023-06-10

54人看过
工程造价纠纷
建设工程承包合同工程造价纠纷

建设工程承包合同因工程造价发生纠纷，应采信造价决算的审计结论还是采信合同约定的数额？建设工程承包合同因工程造价发生纠纷，应采信造价决算的审计结论还是采信合同约定的数额，应区分情况处理：（一）如果采取招投标确定造价的，在没有增减工程量部分应按合同约定的价款，因为这是双方当事人的真实意思表示，也是承建方能够在招标中中标的主要因素之一。若是对其不采信，则是直接否定了招投标的内容，也是否定了双方当事人的约定，不可取，在此情况下应以约定的价款认定：至于增减工程量部分，可按造价决算认定。（二）如果并非采取招投标方式确定造价，但合同有效的，则应采信合同约定的数额：在合同无效的情况下，只能按造价决算的审计结论定价。

2023-06-05

473人看过

工程造价
基本建设工程预算审计咨询及其流程

一、基本建设工程预算审计咨询及其流程基本建设工程预算是在施工图设计完成之后编制的工程造价文件，称为施工图预算，亦称“设计预算”，简称“预算”。因为是在施工之前编制的，所以它反映的只是基本建设工程的预计造价、计划价格。基本建设工程预算审计咨询业务内容，可以是编制预算，也可以是对已编制的预算进行审核。1．预算的编制的一般程序。(1)熟悉和掌握资料和现场条件，主要是国家和当地政府颁发的有关法律、法规和政策文件、相关的定额、取费标准、材料、设备价格等，以及施工图纸、设计说明、施工方案、水文地质资料等；(2)制订编制方案和计划，主要是人员、时间的安排和编制步骤与要求；(3)计算工程量；(4)确定分部分项工程的单价；(5)计算合价并汇总；(6)计算各项取费；(7)计算该基本建设工程的预算总价，即预算造价。由于施工图预算是实行工程包干，进行工程结算，实行经济核算和考核工程成本的依据，其编制是一项技术性和

2023-06-10

356人看过
工程施工合同
关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函

关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函住房和城乡建设部关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函建市施函[2011]17号各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市城建委（建设交通委），中央管理有关企业，有关行业协会：为规范建设工程施工承包合同管理，从制度上指导合同当事人防范因合同条款粗放、风险预防不明确、相关法律法规调整等因素产生合同纠纷，我们委托有关单位对《建设工程施工合同（示范文本）》（99版）进行了修订，组织起草了《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）。现印发给你们，请研究提出修改意见，并于2011年4月10前将书面意见反馈我司施工监管处。《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）可在住房城乡建设部网站（网址：www.mohrd.gov

2023-06-10

74人看过