工程延期验收时怎么办？-法师兄

工程延期验收时怎么办？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 13:00:17 464 人看过

【实务咨询】由我公司施工的某厂房工程已经完工，我公司多次要求甲方组织验收，但其以各种理由为借口拖延不进行验收，并以急需投产为由开始使用已经完工的厂房。我公司应该怎么办？

【评估】甲方在工程竣工后不及时组织验收，首先是想拖延应当支付给贵公司的竣工节点工程款，其次是想造成贵公司不能按期完工的局面，要求贵公司承担工期拖延的违约责任。

【支招】首先，按照法律规定，工程未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。所以甲方拖延验收时，贵公司可以拒绝交付工程。其次，按照建设工程施工合同示范文本的规定，贵公司应按照合同约定的时间提交竣工验收报告并要求甲方签收，甲方应在收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。如果甲方收到贵公司提交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或者验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已被甲方认可。按照最高人民法院的解释，该工程以承包人提交验收报告之日为竣工日期。最后，如果甲方不经验收而擅自使用的，其应承担擅自使用部分的质量责任，但是在建设工程合理使用寿命内地基基础工程和主体结构质量责任仍由贵公司承担。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

工程监理
工程验收都有什么验收

一、工程验收都有什么验收主要包括：工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。分部工程主要包括：地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给排水及采暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、电梯安装工程、智能建筑工程。二、工程竣工验收程序工程竣工验收程序一般分为以下几个流程：1、施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。2、建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的工程监督机构。4、建设单位组织工程竣工验收。包括审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料；查验工程实体质量；对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，形成工程竣工验收意见，验收人员签字。如有

2023-06-16

452人看过
预付款
发包人拖延已验收怎么办

发包人拖延结算的处理方式：一般情况下，承包人可通过向发包人的上级主管部门反映情况，要求主管部门干预此事，或者向人民法院起诉请求人民法院判决发包人依法结算应得的结算款。一、工程款的计算工程款的范围主要包括预付款、进度款、结算款。1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。2、进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。在工程实践中，发包人同意支付进度一般为合同价的70%，进度款有三种支付方式：(1)、按形象进度分阶段支付(2)、是按照已完工程量分期间支付(3)、是按照阶段及期间混合支付。3、结算款。结算款，即竣工结算款，指工程竣工结算后发包人应该支付给承包人的除质保金外的剩余工程价款。竣

2023-06-25

327人看过
消防
工程验收谁来验收

工程项目竣工验收工作，通常可分为三个阶段，即竣工验收的准备阶段、初步验收（预验收）和正式验收。其中项目正式竣工验收由建设单位组织，验收组由建设、勘察、设计、施工、监理和其他有关方面的专家组成，验收组可下设若干个专业组。因此，由建设单位施工单位项目专业质量（技术）负责人组织验收。建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知当地工程质量监督站。一、建筑工程质量验收的条件有哪些检验批的合格质量应符合下列要求：主控项目和一般项目的质量经抽样检查合格。具有完整的施工操作依据，质量检查记录。1、分项工程的合格质量应符合下列要求：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。2、分部工程的合格质量应符合下列要求：分部工程（子分部）所含的分项工程均应符合合格质量的规定。质量控制资料应完整地基与基础，主体结构和设备安装等分部工程有关工

2023-02-28

203人看过
法律综合知识
工程验收算工期竣工吗

工程验收不一定算工期竣工。按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2024-04-17

328人看过

法律综合知识
驾驶证审验延期怎么办

一、驾驶证审验延期怎么办驾驶证年审逾期了处理方法如下：1．在1年期限内，带驾驶证和身份证，以及健康证明去更换；2．过期在1至3年内，先考试，合格后再换证；3．过期超过3年，需要重新考驾驶证。《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十二条机动车驾驶人应当按照法律、行政法规的规定，定期到公安机关交通管理部门接受审验。机动车驾驶人按照本规定第六十三条、第六十四条换领机动车驾驶证时，应当接受公安机关交通管理部门的审验。持有大型客车、重型牵引挂车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人，应当在每个记分周期结束后三十日内到公安机关交通管理部门接受审验。但在一个记分周期内没有记分记录的，免予本记分周期审验。持有第三款规定以外准驾车型驾驶证的驾驶人，发生交通事故造成人员死亡承担同等以上责任未被吊销机动车驾驶证的，应当在本记分周期结束后三十日内到公安机关交通管理部门接受审验。年龄在70周岁以上的机动车驾驶人

2023-06-06

422人看过
法律综合知识
开发商延期交房验收流程是怎样的

住宅地产开发商未能如期交付房产属于房地产交易过程中较为普遍且重要的议题之一。假设开发商未能履行双方承诺的交付日期，买方有权向开发商提出违约请求，要求其按照相关规定支付违约金，甚至可以选择要求解除已签署的购房协议，同时要求开发商对因此产生的经济损失进行赔偿。若发现开发商存在如下延期交付房产的情况，买方可以通过法律途径维护自身权益：1．开发商未按照约定的时间通知买方接收房产，或者在通知的交付期限内无法满足约定的交付条件；2．开发商在通知买方接收房产时，买方认为房产并不符合双方约定的交付标准，因此拒绝接受房产钥匙，并要求开发商对由此产生的经济损失进行赔偿；3．买方按照约定的时间接收了房产，之后却以房产不符合交付条件为由，要求开发商承担逾期交付的责任。对于开发商延期交付房产的认定，可以从以下几个角度进行分析：1．2．不存在法律法规规定的不可抗力因素，但开发商仍然未能按照买卖合同中的约定时间交付房产

2024-08-06

205人看过
业主
工程建筑验收工期多长

工程验收不一定算工期竣工。根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当按照下列情形分别处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以占有建设工程之日为竣工日期。工程建筑验收的目的是什么国家有关法规规定了严格的竣工验收程序，其目的在于以下几方面。1、全面考察工程的施工质量：竣工验收阶段通过对已竣工工程的检查和试验，考核承包商的施工成果是否达到了设计的要求而形成的生产或使用能力，可以正式转入生产运行。通过竣工验收及时发现和解决影响生产和使用方面存在的问题，以保证工程项目按照设计要求的各项技术经济指标正常投入运行。2、明确合同责任：能否顺利通过竣工验收，是判别承包商是否按施工承包

2023-08-07

318人看过
继续履行
项目工程验收后收不到尾款怎么办

项目工程验收后不支付工程款的，是属于合同违约的情形，施工单位可以向法院起诉建设单位，要求建设单位支付工程款和承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第一百一十九条【合同的约束力】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

2023-06-15

61人看过

中标
工程质量验收时，验收不合格的原因是什么

1、技术原因：结构设计计算错误，对水文地质情况判断错误，以及采用了不适合的施工方法或施工工艺等。2、管理原因：施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管理不善而失准，以及材料检验不严等原因引起质量事故。3、社会、经济原因：施工企业盲目追求利润而不顾工程质量；在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料等电气工程质量验收标准是什么1、电气单位工程（子单位）所含的分部工程（子分部）均应符合合格质量的规定。2、质量控制资料应完整。3、电气单位工程（子单位）所含的分部工程有关工程安全和功能的检测资料应完整。4、主要功能项目的抽查结果应符合相关质量验收规范的规定。5、观感质量验收应符合要求。

2023-08-05

397人看过
安全生产监督管理
工程项目验收报告有误怎么办

没验收工程项目导致出错可以要求工程项目负责人以及监理人员承担相应责任、赔偿相应损失费用。工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。一、建设工程竣工验收需要满足哪些条件建设工程竣工验收应满足以下条件：1、完成工程设计和合同约定的内容；2、施工单位检查竣工工程质量；3、有完整的技术档案和施工管理资料；4、建设行政主管部门和委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的所有问题；5、对于委托监理的工程项目，有完整的监理资料，监理单位应提交工程质量评估报告，报告应经总监理工程师和监理单位相关负责人审核签字；6、勘察、设计单位在勘察、设计文件勘察、设计文件和施工过程中签署的设计变更通知书进行检查，并提交质量检验报告；7、有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件；8、施工单位和施工单位签署的工程质量保证书。二、扩

2023-03-30

64人看过
业主
工程验收结束后什么时候开工

验收工程后进行结算的时间规定是：1、按月结算方式实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法；2、分段结算方式划分不同阶段进行结算；3、目标结算方式，以业主验收控制界面作为支付工程款的前提条件。一、房屋质量安全验收的时候怎么进行房屋质量安全验收的进行是：1、开发商和物业核验业主材料，双方确认收房流程；2、业主领取竣工验收备案表、住宅质量保证书、住宅使用说明书；3、业主对新房做综合验收，业主就验收中存在的问题提出质询、改进意见或解决方案；4、开发商出具实测面积测绘报告，双方确认面积误差后结算剩余房款，等等。二、怎样讨要工程款合法讨要工程款的方法如下：1、工程竣工后，承包商应收集汇总所有涉案工程的资料，特别是影响工程价格的书面材料，如质量和价格清单、签证变更等，绘制竣工图纸，编制结算书，并按合同及时向甲方提交竣工结算报告；2、甲方收到结算报告后，既不提出异议，也不支付工程款的，承包商可以书面

2023-02-24

234人看过
法律综合知识
怎么办理工程延期手续？

一、办理工程延期的手续流程如下：1、承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师，及向监理工程师提交详细的申述报告。2、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实，准确地确定出工程延期时间。3、延期事件结束后，承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。4、监理工程师应复查详情报告的全部内容，与业主和承包单位进行协商。5、确定该延期事件所需要的延期时间。二、有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：1、需要临时占用规划批准范围以外场地的；2、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；3、需要临时停水、停电、中断道路交通的；4、需要进行爆破作业的；5、法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。《中华人民共和国建筑法》第十一条按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工

2024-05-07

314人看过

工程施工
市政工程质量验收验收

1、市政工程的质量应由施工单位初验合格后，将验评资料(包括装订成册的质量保证资料)提交建设单位或质量监督部门。经确认后，方可进行质量等级核定。2、建设单位或质量监督部门对申报工程中实测项目予以抽查。如抽查的合格率与施工单位验评的合格率误差在5%以内时，应承认施工单位的验评结果。否则以抽查结果为准。抽查量如下：(1)道路工程：不少于总长度(或总面积)的1/10，且不少于200米(或3000平方米)。(2)桥梁工程：不少于全桥总孔数的1/3，且不少于3孔，不足3孔者全查。(3)排水工程和城市供热管网工程：不少于总数的1/10，且不少于5个井(室)段。不足5个井(室)段者全查。3、市政工程质量等级核定，应按工程的外观项目、实测项目、质量保证资料顺序进行，然后在此基础上进行综合评定。所有的市政工程质量验收都必须按照规定的内容方法一一进行验收，不要有错漏验收也不要反复验收，避免不必要的人员时间浪费，

2023-03-22

236人看过
工程监理
工程完工后，发包人拒不验收怎么办？

《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。可以去法院起诉对方，要求支付工程款。组织验收是发包方的义务，发包方拒不安排验收却擅自使用工程应承担法律后果，即自发包人使用之日视为工程验收合格之日，发包人主张工程质量问题的，不予支持。律师补充：因双方验收、结算问题长期不能达成一致意见导致付款条件不成就，显然对施工方不利，也使得付款义务一方有机可趁，拖延付款时间。由此，对于工程是否竣工验收、双方是否协商结算等事项

2023-05-07

77人看过