建筑工程施工许可证过期怎么申请延期？-法师兄

建筑工程施工许可证过期怎么申请延期？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-26 09:25:28 377 人看过

一、建筑工程施工许可证过期是否可以申请延期？

《建筑工程施工许可管理办法》第八条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。

因故不能按期开工的，应当在期满前向市建设局申请延期，并说明理由；延期以两次为限，每次不超过3个月。

既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。

二、建筑工程施工许可证过期申请延期所需资料

1、《建筑工程施工许可证延期申请书》；

2、建设工程规划许可证复印件（盖建设单位公章或业主私章，提交原件核对）；

3、原建筑工程施工许可证（正本和副本）。

三、建筑工程施工许可证过期延期审批程序

1、市建设局办事大厅一号窗口收验材料。

对材料不齐全或者不符合法定形式的行政许可延期申请，即时作出《不予受理通知书》发送申请人，一次性告知申请单位需澄清、补充的有关情况或文件，或对相关内容进行调整。对属于本局职权范围，材料（或补正材料）齐全、符合法定形式的行政许可延期申请，当场制作《建设行政许可受理通知书》，发送申请人。

2、自收到之日15个工作日内，对申请材料进行审查，符合条件的由市建设局签发加盖东莞市建设局印章的《建筑工程施工许可证准予延续决定书》。

对不符合法定条件、标准的或者申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可延期的，制作《不予延续建设行政许可决定书》，发送当事人。逾期未作决定的，视为准予延续。

注：申请单位对项目登记的办理意见有异议的，可依法向市人民政府（或省建设厅）申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

申请建筑工程施工许可承诺书
253人看过
办理房屋建筑工程施工许可证申请人需提交哪些材料，办建筑工程施工许可证多久批？
153人看过
什么是建筑施工许可？建设工程施工许可证如何办理？
263人看过
延误申请施工许可证
358人看过
工程延期后业主可否申请索赔,建筑工程逾期怎么处理
84人看过
建筑工程施工许可证或开工报告
157人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多建筑工程施工许可证相关文章

国务院
某些建筑类别无需申请施工许可证；

以下工程不需要办理施工许可证：1、国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程；2、作为文物保护的建筑工程；3、抢险救灾等工程；4、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程；5、军用房屋建筑。此外，抢险救灾工程，临时性建筑及农民自建低层住宅工程，文物保护的纪念建筑和古建筑等的修缮工程，以及军用房屋的建筑工程也不需要办理施工许可证。哪些项目需要办理施工许可证在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工都要办理施工许可证。除了下列不需要申请施工许可证的工程类型其他都需要办理施工许可证，未取得施工许可证的不得擅自开工：1、国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程（工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程）；2、作为文物保护的工程；3、抢险救灾工程；4、临时性建筑。法律依据

2023-07-05

124人看过
保证
建筑工程施工工期保证措施怎样制定？

建筑工程施工进度计划和施工工期保证措施一、施工进度计划1、编制依据及原则(1)响应合同文件工期要求。(2)以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据;类似工程施工经验为参考。(3)合理安排施工工序。(4)根据现场的实际情况，进行分区组织流水施工。(5)充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合，最大限度减少施工作业的相互干扰。(6)体现我单位专业施工技术水平，是资源配置合理利用。施工总工期2、总工期要求总工期控制在天内。3、总工期计划综合考虑总工期、节点工期要求及施工组织计划，制定本合同工期计划目标如下：假定在年月日开工，用天的时间完成护坡桩的施工，而冠梁、锚索、土方开挖密切配合护坡桩的施工，各工序交叉作业，以节省工期。以上工期计划是根据前述原则，结合我单位能力制定，施工中我单位将在保证质量、安全、环境、文明施工的前提下，尽量提前。若有不可控力因素致使阶段工期滞后，将增加人力、物力投入

2023-06-04

106人看过
法律综合知识
建筑工程工期能否被延期

一、建筑工程工期能否被延期建设工程合同工期可以合法顺延。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。二、工程审计的具体操作步骤是怎样的工程审计流程是：填写审计资料交接清单并进行登记，进行审前调查；制定审计方案，草拟审计通知书并签发；对审计程序、质量、进度进行跟踪检查，核对工程项目；登记工程核定单，留档留存；复核工程审计工作底稿，编写工程结算审核情况报告；编写财务审计工作底稿，审计结案。三、建筑工程竣工验收内容

2023-07-15

183人看过
建设用地
如何申请审批《建设工程规划许可证（建筑工程）》

审批《建设工程规划许可证（建筑工程）》2004-09-26一、下列建设项目应申请《建设工程规划许可证（建[构]筑物工程）》：1、新建、改建、扩建的建筑工程；2、文物保护单位和优秀近代建筑大修工程及改变原有外貌或者基本平面布局的装修工程；3、需要变动主体承重结构的建筑大修工程；4、沿道路或者在广场设置的城市雕塑工程。二、提交资料：1、《上海市建设工程规划许可证申请表（建[构]筑物工程）》（原件一份）；2、1/500或1/1000（郊区1/2000）地形图（四份，市局审批项目三份），地形图上应由设计单位用≤0.3mm的红色或蓝色实线标明下列内容并盖章：（1）建设基地用地界限；（2）周边地形（包括现状和待建建筑位置）；（3）各项规划控制线；（4）拟建建筑位置（包括地下和地上建筑）、建筑物角点轴线标号；（5）基地内外的建筑间距、建筑退界距离、后退建筑控制线距离、建筑物层数、绿化、车位、道路交通等；

2023-06-10

409人看过

工程施工许可
建筑工程施工许可管理条例中申领施工许可的条件

一、建筑工程施工许可管理条例中申领施工许可的条件依据《建筑工程施工许可管理办法》第四条建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：(一)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。(二)在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。(三)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。(四)已经确定施工企业。按照规定应当招标的工程没有招标，应当公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。(五)有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。(六)有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按照规

2023-04-27

113人看过
法律综合知识
建筑工程施工许可证是否取消了

建筑工程施工许可证未取消，只是按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。我国《建筑工程施工许可证管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。《建筑工程施工许可证管理办法》第二条

2024-05-01

272人看过
欠款
施工许可证过期未竣工

可以进行延期，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。一园林工程施工承包资质需要做哪些准备？建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;(三)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(四)已经确定建筑施工企业;(五)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;(六)有保证工程质量和安全的具体措施。建设行政主管部门应当自

2023-06-24

409人看过
法律综合知识
什么是建筑工程施工许可制度？

一、什么是建筑施工许可证制度建筑施工许可证制度是对颁发建筑工程施工许可证申领条件及发放期限，申请领取施工许可证的建筑工程的范围，施工许可证的有效期限、延期及废止等相关问题规定的一项法律制度。二、建筑施工许可证制度具体内容申请领取施工许可证的建筑工程的范围“建筑工程”，是指依法纳入《建筑法》适用范围的各类房屋建筑工程（包括其附属设施的建造和配套的线路、管道、设备的安装工程）。并不是所有的建筑工程在开工前都要向国务院建设行政主管部门申请领取施工许可证，按照国务院规定的权限和程序批准了开工报告的建筑工程可以不再领取施工许可证。开工报告是建设单位依照国家有关规定向计划行政主管部门申请准予开工的文件。根据《建筑法》第七条实行施工许可证制度的建筑工程，在施工开始前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证：1、建筑施工许可证必须在开工日期之前领取。根据

2024-02-02

63人看过

法律综合知识
建筑工程工期索赔申请书

一、建筑工程工期索赔申请书（一）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（二）因工程变更造成的时间、费用损失；（三）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（四）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（五）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（六）合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（七）非承包人的原因导致工程暂时停工；（八）物价上涨，法规变化及其他。二、最新建筑工程索赔范本索赔单位：福建XX工程建设有限公司监理单位：XX工程管理（集团）有限公司福州分公司宁德项目部致：XX工程管理（集团）有限公司福州分公司宁德项目部索赔的详细理由及经过：我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程，因2011年8月30日遭受不可抗拒台风南玛都的影响，造成广场右

2022-01-23

392人看过
建筑工程施工许可证
需要满足哪些条件才能申请建筑工程施工许可证？

一、《建筑工程施工许可申请表》一式三份。获取方式：当地建委网上办事大厅填写下载。注意事项：按申请表中内容要求签字并加盖申请人公章。二、建设工程规划许可证正本、附件、附图的原件及复印件。获取方式：规划管理部门；注意事项：复印件需加盖申请人公章。三、用地批准手续（国有土地使用证或有关批准文件）原件和复印件（原件核验后退回）。获取方式：土地管理部门；注意事项：复印件需加盖申请人公章。四、建筑工程施工图设计文件审查合格书原件。获取方式：规划部门认定的施工图审查机构；注意事项：应加盖施工图审查单位审查专用章。五、施工单位中标通知书及施工合同备案表；直接发包的工程项目需提交施工单位直接发包登记单及施工合同备案表。获取方式：招投标管理部门；注意事项：应加盖招投标管理部门合同备案专用章。六、监理单位中标通知书及监理合同备案表九、经办人的法人委托书原件什么是建筑工程施工许可证建筑工程施工许可证是建筑施工单位

2023-07-12

265人看过
工程施工
建筑公司的施工许可证期限是多久?

施工许可证的有效期一般为三个月。法律规定，建筑工程施工许可证有效期。建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由;延期以两次为限，每次不超过三个月。建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由;延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。一、宅基地建房用施工许可证吗在宅基地上兴建房屋的，属于建筑物施工，一般需要取得施工许可证后，才能进行施工。《中华人民共和国建筑法》第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第

2023-06-25

296人看过
工程施工
施工许可证申请流程

一、施工许可证申请流程（一）建设单位向发证机关领取《建筑工程施工许可证申请表》。建设单位持加盖单位及法定代表人印鉴的《建筑工程施工许可证申请表》，向发证机关提出申请。（二）建设单位持加盖单位及法定代表人印鉴的《建筑工程施工许可证申请表》，向发证机关提出申请。（三）发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起十五日内颁发施工许可证;对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者五日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延;对于不符合条件的，应当自收到申请之日起十五日内书面通知建设单位，并说明理由。二、施工许可证有效期施工许可证有效期的规定是自建设单位领取施工许可证后，应在三个月内开工，因故不开工的，要向县级建设行政主管部门申请延期，但申请延期以两次为限。三、在哪里办理施工许可证施工许可证由建

2023-04-24

485人看过

法律综合知识
施工许可延期申请都需要准备什么

一、施工许可延期申请都需要准备什么在申请施工许可证的有效期延期过程中，以下各项材料需提前准备齐全：1．建筑工程用地批准文书；2．规划许可证；3．施工现场已初步达到施工需求，但如涉及到拆迁事宜，其拆迁进度需确保符合施工要求；4．资金到位证明，若建设周期未满一年，则资金到位比例原则上不应低于工程合同总价的50％；若建设周期超过一年，则资金到位比例原则上不应低于工程合同总价的30％；5．施工图审查合格证书；6．施工、监理中标通知书。对于无需进行招标的项目，需提交施工交易单以及工程监理备案表；7．施工、监理合同；8．建设工程质量安全监督书。除此之外，申请施工许可证还需满足以下条件：1．已完成建筑工程用地批准相关手续；2．位于城市规划区域内的建筑工程，已获得规划许可证；3．如涉及到拆迁事项，其拆除进度需符合施工要求；4．已确定建筑施工单位；5．拥有满足施工需求的施工图纸及技术资料；6．制定了保障工程

2024-07-27

492人看过
法律综合知识
建筑工程工期顺延成因及应对措施

一、建筑工程工期顺延成因及应对措施建筑工程工期顺延成因1．发包人未按约提供图纸及开工条件；2．发包人未能按约支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3．发包人指定的代表（以下称指定代表）未按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4．设计变更和工程量增加；5．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6．不可抗力；7．隐蔽工程在隐蔽前，承包人通知发包人检查，发包人没有及时检查；8．发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。建筑工程工期顺延应对措施1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。3．在解决上述工期顺延问题的同时，施工企业还应采取有效可行的措施，减少因不可抗力产生的损失。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿

2023-08-14

338人看过