工程计量发包合同违约责任问题探讨-法师兄

工程计量发包合同违约责任问题探讨

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-16 15:32:29 332 人看过

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

劳务工程发包合同要怎么签

1、要保证劳务分包合同的相对方要有劳务作业资质，这是劳务分包合同合法有效的前提。与没有劳务作业资质的实际施工人签订的劳务分包合同无效。

2、要注意区分劳务分包和违法分包或工程转包。劳务分包是合法的，而非法分包和工程转包是违法的。

3、签订劳务分包合同时一定要在合同里明确双方的权利与义务，尤其是安全生产的权利与义务。可以在劳务分包合同里约定由劳务分包人自己负责其施工队的生产安全，也即把劳务管理的内容加到劳务分包合同中来。

4、如果要劳务承包人自己包料和机械设备，一定要以总承包人的名义与劳务分包人另外签订材料委托采购合同和机械设备租赁合同，否则就会发生名为劳务分包合同，实为工程违法分包合同或者工程转包合同，而后两者实违法的，是无效合同。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同违约责任相关文章

法律综合知识
分包工程总承包发生质量问题时责任

分包工程总承包发生质量问题时由分包人向发包人负责。因分包工程出现的质量问题，建设单位或其他受损害人可要求总承包单位承担责任，或直接要求分包单位承担责任。总承包单位在选择分包单位时应当对其资质条件严格审查，加强对分包单位工程质量的实时监督和管理。《中华人民共和国民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其

2024-05-07

185人看过
合同违约责任
技术保密合同违约责任的探讨

技术保密协议违约责任：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。签订了技术保密协议的，一般是约定了违约金的，一方违约，就需要支付一定的违约金。专有信息技术保密合同书＜p＞甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞为了保护甲乙双方在商业和技术合作中涉及的专有信息（如本协议第一款所定义的内容），经友好协商，甲乙双方签订如下协议：＜／p＞＜p＞1．定义＜／p＞＜p＞1．1专有信息的定义：＜／p＞＜p＞1．1．1本协议所称的＆ldqo；专有信息＆rdqo；是指所有商业秘密、技术秘密、通信或与该产品相关的其他信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的信息，包括（但不限于）数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它信息。＜／p＞＜p＞1．2＆ldqo；接收方＆rdqo；：本协议所

2023-07-06

309人看过
产品
分析责任划分：探讨产品质量问题的责任归属问题

产品质量责任的划分包括以下几点：一是违反产品质量法规定的行政责任；二是对严重的产品质量违法行为，构成犯罪的，将依照刑法的相关规定追究刑事责任；三是销售者对其出售的产品的质量担保责任；四是因产品存在缺陷给他人人身、财产造成损害的侵权责任。产品质量责任的划分包括以下几点：一是违反产品质量法规定的行政责任；二是对严重的产品质量违法行为，构成犯罪的，将依照刑法的相关规定追究刑事责任；三是销售者对其出售的产品的质量担保责任；四是因产品存在缺陷给他人人身、财产造成损害的侵权责任。对严重产品质量违法行为的刑事责任根据素材所述，企业收到省质监局《监督抽查结果通知书》后，需采取以下措施：一、停止销售不合格产品，并主动收回已售不合格产品；二、在接到《监督抽查结果通知书》之日起15日内，向省质监局提出复检申请，省质监局负责企业异议的受理工作；三、15日异议期后，企业所在地质监局

2023-09-17

119人看过
合同终止
探讨公司不签合同的违约责任

公司不续签合同赔偿如下：1、经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付；2、六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿；3、劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年；4、月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，因劳动合同期满终止固定期限劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。公司倒闭孕妇如何赔偿员工？怀孕、产期、哺乳期妇女是绝对不允许解除劳动合同的。我解释一下，解除劳动合同的意思是指一方或者双方根据解除合同的意思，使合同在合同期内提前停止效力。还有个概念是合同终止，合同终止

2023-07-07

283人看过

合同诈骗
企业债务违约及合同诈骗问题探讨

不构成。诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，侵犯的是复杂的客体，不仅侵犯了他人的财产所有权，而且侵犯了国家合同管理制度，破坏了市场的正常交易秩序。民间借贷和诈骗最大的区别，在于借款人是否使用了欺骗手段。上述企业的借贷方式属于民间借贷。民间借贷属于民法范畴当中的合同关系，借贷人欠钱不还是违反合同义务，需要承担还款责任和违约责任，一般属于合同纠纷。企业因资金困难未能还款，如无其他特殊情况，属于无力偿还，不涉嫌诈骗罪和合同诈骗罪。企业无力偿还借款是否构成合同诈骗罪企业的借贷方式属于民间借贷。民间借贷属于民法范畴当中的合同关系，借贷人欠钱不还是违反合同义务，需要承担还款责任和违约责任，一般属于合同纠纷。企业因资金困难未能还款，如无其他特殊情况，属

2023-07-12

337人看过
合同违约责任
探讨不同租赁合同违约责任情形

违反租赁合同的责任情形如下：1、出租人的违约责任，未按约定将房屋及其附属设施交付给承租人的，应当支付违约金；给承租人造成损失的，还应当负责赔偿。交付的房屋及其附属设施不符合合同要求，或者房屋未按合同规定维修，危及承租人正常安全使用的，应当负责维修；承租人有权要求支付违约金；给承租人造成损失的，还应当负责赔偿。出售、转租房屋时，未依法保证承租人优先购买权或者优先承租权的，应当负责赔偿损失；2、承租人违约责任，未按约定支付租金的，除补交租金外，还应支付违约金。拖欠租金达到一定期限的，出租人可以解除合同。出租屋使用不当，对房屋及其附属设施造成不合理损害的，应当负责恢复原状或者赔偿损失。擅自转租、转借、转租或者利用房屋进行非法活动的，出租人有权解除合同，并要求支付违约金。租赁合同提前解除不承担违约责任的情形1、承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理期限内支付。承租人逾

2023-07-05

98人看过
有期徒刑
违法发放贷款罪的量刑问题探讨

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。法院对违法发放贷款该如何量刑1、违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违

2023-07-04

312人看过
仲裁机构
违约赔偿方式：探讨毁约合同的赔偿问题

关于毁约合同赔偿几倍的问题，要分两种情况来处理。第一种情况是在订立合同阶段，双方签订了定金合同，一方已经交了定金之后，其中有一方不想正式签订合同，也不想履行合同了，此时交付定金的一方，就无权请求返还定金。那么接受定金的一方如果不想签订合同，不想履行合同的就要双倍返还定金。第二种情况是在履行合同阶段，在合同的履行阶段，一方不履行或者是不完全履行合同，违约方要向守约方按照合同的约定赔偿违约金，如果约定太少不足以弥补守约方的损失的，根据守约方的损失情况进行赔偿。还有一种情况是合同中没有约定违约金，也没有约定违约金的计算方式。那么此时是看守约方有多大的损失，根据他的损失情况进行赔偿，当然这个损失包括直接损失和间接损失。合同毁约后怎么处理赔偿所谓毁约就是明确表示或者以自己的行为表明不履行合同。这种情形属于法定解除合同的事由。合同中一方毁约，守约人可以有两种应对措施：第一，若合同是金钱债务。守约方有权

2023-07-22

333人看过

法律综合知识
工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有

一、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有：1．合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同。2．发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。3．发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款的约定向设计人结算并支付设计费。4．发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。二、工程设计合同是否为诺成合同工程设计合同是诺成合同。设计合同是由于技术需要，双方当事人就设计标的以及设计过程中权利与义务达成合意所签订的合同，在我国法律规定中，设计合同是属于诺成合同的范围。据的了解诺成合同是指仅以当事人

2022-10-16

429人看过
工程分包
探讨建设工程分包合同的专属管辖问题

这段内容讲述了建设工程分包合同纠纷的管辖问题。根据法律规定,这种纠纷应当适用专属管辖,并且以不动产所在地,即建设工程所在地法院为管辖法院。如果纠纷涉及到农村土地承包经营合同、房屋租赁合同、建设工程施工合同或政策性房屋买卖合同,则应按照不动产纠纷确定管辖,由不动产所在地的人民法院管辖。根据所提供的内容，我们需要将其改写成一种不同的表述方式，同时保持其原有的意义不变。经过分析，我们可以得出以下的改写：根据所提供的内容，我们可以得知建设工程分包合同纠纷的管辖问题。根据法律规定，这种纠纷应当适用专属管辖，并且以不动产所在地，即建设工程所在地法院为管辖法院。根据《民事诉讼法》的有关规定，农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖，由不动产所在地的人民法院管辖。【不动产纠纷解决】建设工程分包合同纠纷管辖法院是哪里？不动产纠纷解决中

2023-08-30

354人看过
代理
探讨代理合同法律责任的相关问题

代理合同的法律责任：1、代理人和被代理人之间承担连带责任。委托书授权不明确的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人应当承担连带责任。如果代理人知道委托代理的事项仍然非法进行代理活动，被代理人和代理人应当承担连带责任；2、代理人以被代理人的名义与自己或者其他人进行民事活动造成损失的，应当承担民事责任。代理人与第三人串通损害被代理人利益的，由代理人第三人承担连带责任；3、无权代理造成损害的责任。代理人无代理权、超越代理权或者终止代理权的，只有经代理人批准，被代理人才承担法律责任。未经批准的，行为人应当承担法律责任。代理合同中代理人和被代理人的法律责任有哪些1、代理合同中代理人被代理人的法律责任有：（1）代理人和被代理人之间负连带责任；（2）代理人不履行代理职责，损害被代理人利益的责任；（3）无权代理造成损害的责任。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百六十二条代理人在代理权限内，以被

2023-07-05

464人看过
合同违约责任
合同违约责任计算时间的相关问题

合同违约责任的计算有三种情况：1、履行期限违约责任的计算时间采用期限带人催告的原则。如果期限过期，债务人当然会陷入履行延迟。若约定为一段时间，则期末具有确定期限的意义；2、原则上，不确定期限违约责任的计算时间由债权人通知或债务人知道履行期限届满时履行延迟，计算合同违约责任；3、如果履行期限不明确，违约责任的计算时间合同未约定履行期限或协议不明确，且履行期限不能根据债务性质、交易习惯等法律规定确定，违约责任的计算时间为债务人可以随时向债权人履行义务，债权人也可以随时要求债务人履行义务，但应给予对方必要的准备时间。租赁合同的违约责任包括哪些？出租人的违约责任：（1）未按约定将房屋及其附属设施交付承租人使用的，应当支付违约金；给承租人造成损失的，还应负责赔偿。（2）交付的房屋及其附属设施不符合合同要求，或未按合同规定对房屋进行维修养护，危及承租人正常、安全使用的，应负责修理，等等。《中华人民共和

2023-07-06

125人看过

诉讼时效
违约责任诉讼时效起点：探讨法律适用问题

诉讼时效的起算点通常以权利人发现或应当发现其权利受到损害以及义务人之日起算。违约责任属于民事责任，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。诉讼时效的起算点通常以权利人发现或应当发现其权利受到损害以及义务人之日起算。违约责任属于民事责任，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。民事责任诉讼时效：诉讼时效期间的起算点是什么？民事责任诉讼时效是指民事责任诉讼当事人请求人民法院以诉讼方式解决争议的期限。诉讼时效期间的起算点是当事人知道或者应当知道其权利被侵害时开始计算。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条规定，当事人知道或者应当知道其权利被侵害时，诉讼时效期间即开始计算。诉讼时效期间自权利

2023-09-06

342人看过
违约金
违约金约定过高问题之探讨

例1：某国有企业职工已基本下岗，为解决职工住房，经有关部门批准由职工个人出资修建集资房。企业将该房屋发包给某公司承建，承建方为保护自身利益在合同中约定甲方不得以任何理由造成乙方停工，否则每停工一日则每日按工程总额的3%支付违约金。当时企业的领导因害怕以后新上任的领导随意终止合同的履行，故也同意签下如此高额违约金合同。当房屋建之封顶时，新经理上任并以新任领导班子不了解工程情况为由要求承建方停止施工，等待建设方通知后再恢复施工。停工期间，承建方虽也与建设方商量复工之事，但其并不积极要求复工。直至停工一个月承建方才申请复工。该工程造价约100万元，每日违约金高达3万元，而承建方停工期间的损失仅为4万元。例2：某标的额为10万元的买卖合同，当事人约定迟延履行违约金标准为每日2000元，即每日为标的额的2%。因买受人迟延履行10万元付款义务被对方诉至法院。按照双方约定的计算标准，当时已迟延200天，

2023-06-13

280人看过