工期索赔成立的前提条件，工期索赔的计算方法是什么-法师兄

工期索赔成立的前提条件，工期索赔的计算方法是什么

来源：法律编辑整理时间： 2022-06-17 06:18:49 236 人看过

工期索赔成立的前提条件是造成了直接工期损失，造成工期损失的原因不属于承包人的风险责任，承包人按规定程序提交索赔报告，工期索赔的计算方法是网络分析法和比例分析法。

一、工期索赔成立的前提条件

工期索赔成立的前提条件：

1．与合同对照，事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出，或直接工期损失；

2．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；

3．承包人按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告。

《中华人民共和国建筑法》第二十六规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

二、工期索赔的计算方法是什么

工期索赔的计算方法是网络分析法，即分析延误前后的施工网络计划，计算出工程应顺延的期限；比例分析法，即分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，来进行推断，以及其他方法。

《中华人民共和国民法典》第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

三、工期索赔时效是多久

工程索赔时效三年，我国法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国民法典》第八百零一条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程分包
工期索赔计算的详细步骤

工期索赔的计算方法：首先需要根据进度计划的网络横道图等，分析过程中的关键工期、关键线路和关键工序，根据其中的重要工序等问题，计算该线路上的工期是否满足，如果不满足要求，则可以根据此问题进行工期的索赔。有的时候，工程量的变更和工程中部分材料等问题的价格变更的，要根据当时的实际情况，来进行工程量内的工期计算，尤其来进行工期的索赔。费用索赔的处理原则及计算方法费用索赔以补偿实际损失为原则，实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。1．费用索赔的处理原则在确定赔偿金额时，应遵循下述两个原则：所有赔偿金额都应该是施工单位为履行合同所必须支出的费用；按此金额赔偿后，应使施工单位恢复到未发生事件前的财务状况。即施工单位不致因索赔事件而遭受任何损失，但也不得因索赔事件而获得额外收益。从上述原则可以看出，索赔金额是用于赔偿施工单位因索赔事件而受到的实际损失，而不考虑利润。所以索赔金额计算的基础是成本，即用索赔

2023-06-30

482人看过
法律综合知识
工期索赔天数计算方法有哪些

在运用网络分析法探讨进度计划的网络图中的关键线路方面，我们注意到，若延误工作所处位置恰好为关键工作，那么此人的延误时间将直接构成对于工期赔偿的主要部分。然而，倘若延误工作并非位于关键位置，虽然在工作延误超过规定时间范围内，它有可能转化为关键工作，此时我们便有权寻求对延误时间和时差之间差异的赔偿。在此强调，若在工作延误后，该工作仍然未转变为关键工作，则索赔工期的问题将无法得到解决。显然，网络分析法要求承包方必须切实地运用网络技术来进行进度控制，只有这样，他们才能够根据网络计划提出合理的工期索赔。值得一提的是，通过网络分析所得出的工期索赔值具有科学性和合理性，因此更易于被各方接受。相较之下，比例计算法则显得更为简便易行，然而在某些情况下，这种方法并不完全符合实际情况。例如，比例计算法并不适用于因变更施工顺序、加快施工进程以及删减工程量等因素引发的索赔事件。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履

2024-05-11

109人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件

一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规

2023-05-01

425人看过
业主
索赔成立的三个条件以及施工工程索赔的法律依据

索赔成立的三个条件包括因违约以及造成施工单位成本的额外支出以及损失，该后果不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任，并且施工单位已经提出索赔意向通知和索赔报告。施工工程索赔的法律依据是《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条。一、索赔成立的三个条件索赔成立的三个条件包括：1.与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任；3.施工单位按合同规定的程序，提交了索赔意向通知和索赔报告。二、施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔

2023-06-05

460人看过

保险人
了解工程索赔计算方法

索赔工程需要根据不同的方法来计算索赔金额。总费用法是先计算出索赔工程的总费用,再减去原合同报价得到索赔金额;修正的总费用法是采用“合理费用”概念来计算索赔金额;实际费用法是根据索赔事件所造成的损失或成本增加,逐个分析费用项目并计算索赔金额。1.总费用法：首先，我们需要计算出索赔工程的总费用。接着，我们需要将这个总费用减去原合同报价，这样就可以得到索赔金额了。2.修正的总费用法：在这个方法中，我们采用了一种叫做“合理费用”的概念。它的含义是在该时期内，如果项目没有受到事件的影响，那么完成该项目的合理费用就是我们需要考虑的费用。因此，我们可以使用这个方法来计算索赔金额。3.实际费用法：这种方法是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，逐个分析费用项目并计算索赔金额。换句话说，我们需要对索赔事件的影响进行详细分析，然后根据实际情况来计算索赔金额。索赔总费用的计算方法索赔总费用的计算方法是保险行业中一

2023-12-12

374人看过
法律综合知识
合同索赔是什么意思，合同索赔的成立条件

合同索赔指的是在合同履行过程中出现一方存在违约，另外一方有权要求按照合同约定进行赔偿的行为。合同索赔分为费用索赔、工期索赔以及费用工期索赔三种。合同索赔的成立条件的有正当的索赔理由与证据。一、合同索赔是什么意思合同索赔是指合同一方违背了合同中相关约定或者没有履行合同义务而需要向另一方支付金钱。合同索赔的重要前提条件是合同双方存在对方的违约行为和事实且发生了应由对方承担的责任与风险导致的损失。它又可以分为费用索赔、工期索赔及费用工期索赔。简言之，合同当事人对合同执行过程中非己方的原因而受到的对合法权利的侵害以及由于侵害而造成损失均可要求合同的另一方对自己的损失予以补偿或者赔偿。二、合同索赔的成立条件当合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。合同的索赔需要满足成立的条件是：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。根据《民法典》第五百八十

2022-10-10

218人看过
仲裁机构
如何计算工期延误索赔的依据

工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。一、合同有违约责任的赔偿标准是什么？根据我国民法典的有关规定，合同违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。但是，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人有约定的按照当事人的约定。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损

2023-04-04

208人看过
合同条款
施工单位提出工期索赔的目的是

1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。3、如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时，可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。4、费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下，按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。工期索赔是在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，造成工期延长，这样，对合同双方都会造成损失。工程在承包的过程之中，只要并不是由于承包方的原因，导致了工程无法施工，那么从原则上来说，就可以向发包方提出延长工期的请求。若是由于发包方的过错导致工期延误的，那么承

2023-03-21

422人看过

继续履行
提高工程索赔成功率的方法

承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1．承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。2．承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料。3．索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录。4．在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。工程索赔程序1、索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于

2023-07-11

385人看过
不可抗力
工程索赔时效期间的计算是怎么规定的

确定索赔时效期间起算点的一个重要问题是，确定是索赔事件发生时间为起算点，还是以索赔事件结束时间为起算点。尽管任何事件的发生或长或短都有持续时间，但是索赔时效期间的起算时间应该是索赔事件发生的当时。在上例仲裁案中，申请人北京某建筑集团公司提出，被申请人逾期未支付工程款的违约行为是持续的事件，只有在事件结束后才能评估具体的损失(即索赔额)，因此，申请人主张，虽然其提交索赔报告的时间超过了按事件发生时间起算的期间，但并未超过按事件结束时间起算的期间，由此认为其索赔要求并未超过索赔时效期间。仲裁庭指定的鉴定人指出，被申请人拖欠工程款是一个持续的事件，甚至在争议提交给仲裁庭时，事件仍有可能处于继续状态，如果按申请人的逻辑，索赔时效期间甚至尚未开始计算，其索赔要求甚至还不能提出。显然，申请人的理由是自缚手脚，不能成立。从司法实践的理解来看，认为从索赔事件开始发生起，当事人就应该知道其具有了索赔权利，就

2023-06-12

427人看过
业主
工期延误索赔计算是怎么样的？是如何进行计算的？

工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中，合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付，直接或者间接的造成业主的经济损失，而业主有权利像承包商索要造成的经济损失，这就是工期延误索赔，简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。一、工期延误索赔计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。索赔处理一般有两种方式：1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其

2023-02-18

500人看过
不可抗力
施工合同索赔时效期间怎么计算的

由于索赔时效攸关索赔权利的得丧，决定了索赔结果，因此，索赔时效期间的计算，尤其是索赔时效期间的起算时间的确定就显得十分重要。确定索赔时效期间起算点的一个重要问题是，确定是索赔事件发生时间为起算点，还是以索赔事件结束时间为起算点。尽管任何事件的发生或长或短都有持续时间，但是索赔时效期间的起算时间应该是索赔事件发生的当时。在上例仲裁案中，申请人北京某建筑集团公司提出，被申请人逾期未支付工程款的违约行为是持续的事件，只有在事件结束后才能评估具体的损失(即索赔额)，因此，申请人主张，虽然其提交索赔报告的时间超过了按事件发生时间起算的期间，但并未超过按事件结束时间起算的期间，由此认为其索赔要求并未超过索赔时效期间。仲裁庭指定的鉴定人指出，被申请人拖欠工程款是一个持续的事件，甚至在争议提交给仲裁庭时，事件仍有可能处于继续状态，如果按申请人的逻辑，索赔时效期间甚至尚未开始计算，其索赔要求甚至还不能提出。

2023-04-27

66人看过

法律综合知识
承包人施工索赔成立条件

一、承包人施工索赔成立条件承包人施工索赔成立条件有：1.与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3.按合同规定，不应由承包商承担的风险。4.承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。二、工程索赔分为哪几类1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。4.工程加速索赔。发包人或工程师指令承包人加快施

2023-01-09

124人看过
合同条款
承包人可索赔工期及费用的条件是什么？

一、承包人可索赔工期及费用的条件是什么?《标准施工招标文件》第三条第七款第二项承包人可索赔工期及费用的条件：(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。二、工期索赔的计算方法：1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计

2023-05-02

496人看过