停车位预售合同
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-09 02:50:55 300 人看过

第一条兹为预售停车位事宜,双方制定本合约。

第二条停车位数量及价款

本契约总价款合计_________元整。

本契约停车位数量为_________位,价款如下:_________。

第三条付款方式

双方同意依付款明细表所列,买方于接获卖方书面缴款通知单七日内自行向卖方指定之缴纳地点或金融机构专户,以现金或即期支票如数壹次缴清,如逾期达五日仍未缴清期款者,买方同意自逾期日起按日加付逾期期款部分万分之五之迟延利息,并于补缴期款时一并缴付卖方。但卖方同意缓期缴付者,不在此限。

双方同意每期付款间隔至少为_________日。

卖方同意停车位总价款百分之五之保留款订于最后一期,于办理停车位产权移转登记后,点交停车位时,买方缴清之,且本期付款间隔不受前款之限制。

第四条验收

卖方完成本契约停车位必要设施及领得使用执照后,应通知买方于七日内进行验收手续。

买方于验收时对本契约停车位之瑕疵,应载明于验收单上由卖方限期修缮,于完成修缮前买方得拒绝点交。

第五条产权登记及点交期限

买卖双方同意本停车位产权之移转应于使用执照核发日起六个月内办理完毕,并于登记完毕后两个月内完成点交。

第六条买方义务

买方应配合签订住户规约及停车场管理公约。

买方于停车位产权移转登记前应履行下列义务:

(1)缴清第三条保留款以外之自备款。

(2)缴清因逾期付款应加计之迟延利息。但有第七条第二款第二目情形者,该期间得予扣除。

(3)缴清第十条所列应由买方缴付之税费。

如需办理贷款,应提出办理产权登记及贷款有关文件、预立各项取款或委托拨付文件、开立与原预定贷款同额之禁止背书转让本票予卖方。

买方同意配合卖方指定之土地登记专业代理人办理产权登记之相关事宜,并于卖方或其指定之土地登记专业代理人通知日起七日内协办,否则应赔偿因而所产生之额外费用(如罚锾、增加税费等)及损失。

买方应于收到点交停车位之通知日起_________日内配合办理相关手续,逾期卖方不负保管责任。但可归责于卖方时,不在此限。

第七条卖方义务

卖方应提供停车位种类及产权登记说明书(格式如附件五)予买方,并就说明书内各项详实填注,如有虚伪不实,由卖方负法律责任。

卖方应于_________年_________月_________日前开工,自开工日起_________日历天以前完工,并以建筑主管机关核发使用执照日为完工日,如有逾期,应按日给付买方已缴之停车位价款万分之五之迟延利息,并于办理点交本契约停车位时给付买方。但有下列情事之一者,其期间不计入前开天数:

(1)买方未依约交付本契约所载之各期价款及迟延利息或其他应由买方负担之税费,其迟延期间。

(2)因天灾地变等不可抗力之事由致卖方不能施工者,其停工期间。

(3)因政府法令变更或其他非可归责于卖方之事由发生时,其影响期间。

(4)有关水、电等配管及埋设工程,其接通日期悉依各该公用事业单位之作业及程序而定,不受本项完工期限之约束。但因可归责于卖方之事由者,不在此限。

买方如因需办理贷款,开立与原预定贷款同额之禁止背书转让本票予卖方,卖方不得将该本票供其他任何担保之用,且卖方取得贷款拨付款项时,应即返还该本票予买方。

卖方应于买方配合完成点交停车位手续时,将所有权状、保证书、保固服务纪录卡、停车场管理公约、使用执照(影本)、钥匙、遥控器及代缴税费之收据一并交付买方。

第八条保固期限及范围

卖方同意自双方完成本契约停车位点交手续日起,依下列方式负保固责任。但因可归责于买方之事由致无法办理点交者,买方同意卖方自通知之点交日起负保固责任。

(1)建筑结构部分,保固_________年。

(2)机械设备部分,保固_________年。

(3)其他部分,保固_________年。

第九条契约转让条件

买方于本契约停车位产权登记完成前及缴清各期款前,如欲将停车位契约转让他人者,应以书面征求卖方同意,卖方非有正当理由不得拒绝。

买方同意于契约转让时缴付部分手续费予卖方。

卖方同意前款手续费不超过停车位价款千分之二。

第十条税费负担

买卖双方应负担之税费除依有关规定外,并依下列规定办理:

(1)地价税、房屋税以点交日按买卖双方比例分担。土地增值税应以使用执照核发日之当年度公告土地现值计算之,由卖方负担。

(2)产权登记规费、印花税、契税、监证费(或公证费)、代办手续费、贷款保险费及各项附加税捐由买方负担。但起造人为卖方时,建物所有权第一次登记规费及代办手续费由卖方负担。

(3)卖方同意除前二款所列税费外,买方无须负担其他额外费用。

第十一条规格误差之处理

本契约停车位之竣工规格尺寸,误差在百分之二以下且长未逾十公分、宽未逾五公分者,视为符合规格。因竣工规格尺寸产生误差,致规格尺寸之减少超过上述标准者,买方得解除契约,或请求减少价金。

但依情形,解除契约显失公平者,买方仅得请求减少价金。

第十二条其他约定

卖方保证本契约停车位产权清楚,绝无一物数卖、占用他人土地或其他纠葛情事。如有产权纠纷致损害买方权益时,买方得定相当期限催告卖方解决。

卖方如因天灾、地变等不可抗力之事由或因政府法令变更或其他不可归责于卖方事由发生,致不能履行本契约时,双方同意解除契约,卖方应于解除契约同时无息返还买方已缴付之停车位价款。

买方同意购买本契约停车位,日后应依法令规定使用。

第十三条违约罚则

卖方违反前条第一款之规定,或违反第七条第二款有关逾期开工日或完工日达六个月者,买方得解除本契约。解约时卖方除应将买方已缴之价款及迟延利息全部退还外,并应同时赔偿总价款百分之二十之违约金予买方。但该赔偿金额超过买方已缴之价款者,以已缴价款为限。

卖方违反第五条规定逾期未办登记或点交者,应按日给付买方已缴之停车位价款万分之五之迟延利息,逾期达六个月者,买方得依前款规定解除契约。但因不可归责于卖方之事由者,不在此限。

买方违反第三条第一款之约定,逾期付款达六个月,并经卖方以存证信函定相当期限催缴而未缴者,卖方除得解除本契约外,并得没收买方已缴之停车位价款。但该没收金额不得超过停车位总价款百分之二十。

第十四条疑义之处理

本契约条款如有疑义时,应依消费者保护法第十一条第二项规定,为有利于买方之解释。

第十五条合意管辖法院

因本契约发生之诉讼,双方同意以本契约第一条土地所在地之地方法院为第一审管辖法院。

第十六条附件效力及契约分存

本契约之附件视为本契约之一部分。

本契约壹式贰份,由买卖双方各执乙份为凭,并自签约日起生效。

买方所执存之本契约,卖方不得要求收回。

第十七条未尽事宜之处置

本契约如有未尽事宜,双方同意依相关法令、习惯及诚实信用原则公平处理之。

买方(盖章):_________卖方(盖章):_________

代表(签字):_________代表(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月23日 17:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多即期支票相关文章
  • 买预售车怎么写合同
    法律综合知识
    在您慎重选择商品住房之时,务必首先对商品房预售许可证书进行深入的检查和研究。该证件的创设宗旨主要是为了确保广大购房者的权益得到充分保护,同时也是一种重要的监管手段,用以规范房地产开发企业在建设过程中所涉及到的商品住宅预售行为。因此,唯有通过严格的审批程序并且成功取得商品房预售许可证的物业项目,才能够被视为符合法律法规的规定,具有预售的资格。在签署合同时,您务必发挥出自己的智慧和策略,努力争取签订对自身更为有利的协议。例如,当预售房屋的预售面积与实际交付面积之间出现差异时,若实际面积小于预售面积,那么开发商就有义务返还相应的面积差额款项;然而,如果实际面积大于预售面积,客户仍然需要按照预售面积支付款项。面对此类情况,我们强烈建议您积极捍卫自身的权益,将相关条款明确地纳入合同之中。除此之外,关于交房时间、燃气开通时间、装修标准、公共设施以及建筑材料品牌、电梯品牌等诸多细节问题,同样可以在合同中
    2024-04-25
    484人看过
  • 无预售证卖车位罚款合法吗
    根据我国现行的《房地产管理法》及《销售管理办法》规定,未获取预售许可证的情况下,任何单位和个人均不得对外进行销售活动,也不得为之收取任何形式的费用。违者将被视为严重的行政违法行为,并有可能面临罚款等相应法律制裁。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:逾期付款的,按照未付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。
    2024-04-22
    198人看过
  • 车位是否需要预售证销售
    一、车位是否需要预售证销售车库给办理预售证的,车位一般不给办理预售许可分很多种,主要有地下停车位和地上停车位。地下停车位多属于人防工程需要所建,可以销售但很多地方办理不了产权。地上停车位一般都属于公共停车位,开发商私自进行划线销售。看下规划图和施工图是否有明确的车位标示,不然买了一般也是产权不清。二、车位没有预售许可证可以买卖吗如果有了房地产权证一般是不需要的。业主在购买车位的过程中,需要提供以下的资料及款项:购房合同原件以及复印件;房地产产权证原件及复印件;购房合同所有产权人有效的身份证件(未满16周岁可提供户口本或出生证明)及复印件;购房合同上所有权人的私章;全额车位款(以购买当日公布的价格为准,可用银联卡支付)。1、业主在物业管理处登记意向车位号,由物业管理处开具《地下车位认购登记单》;2、业主凭《认购登记单》按约定时间至房产公司销售部真北路4309号(近华和路)支付全额车位款;3、
    2023-06-08
    259人看过
  • 福州车位预售物业管理合同如何签署
    关于物业合同的签署主体问题,通常情况下均需由物业公司与业主委会进行充分协商和约定,此种服务性质的合约被广泛定义为物业服务合同,其基本条款涵盖了物业服务企业需要向业主委员会履行的义务,即专门负责房屋及其配套设施、设备以及相关场地等项目的专业性维修、养护、管理工作,同时也包括了维护相关区域内环境卫生及公共秩序的职责范围,而这些服务内容都将由业主们按照约定支付相应的报酬。《物业管理条例》第三十四条业主委员会应当与业主大会选聘的物业服务企业订立书面的物业服务合同。物业服务合同应当对物业管理事项、服务质量、服务费用、双方的权利义务、专项维修资金的管理与使用、物业管理用房、合同期限、违约责任等内容进行约定。
    2024-05-12
    238人看过
  • 预售车位买卖合同应该注意哪些条款
    关于购买车位合同需着重关注的事宜包括:首先,务必明确了解公积金贷款仅限于购置自住房,而无法用作购买车位或车库的融资渠道。据银行相关部门工作人员详尽解读,依据我国《住房公积金管理条例》规定,住房公积金乃是单位及员工所缴纳的长期住房储蓄基金,其主要用途为职工购置、建筑、改造、扩建以及维修(新增)自住住房;任何单位及个人均不可任意挪作其他不相干用途。其次,应关注车位产权证书的办理问题,因为这不仅直接关系到该套房产所有权的归属,同时也是衡量车位、车库是否具备合法销售资格的重要标准之一。再次,对于租赁车位、车库的最长有效期限,法律规定仅为20年,且租赁期限不得超出此年限。若超过20年,则超过部分将视为无效。此外,值得注意的是,已纳入公摊面积或人防工程的车位与车库皆不得进行买卖交易。依照现行的小区规划法规,小区公共用地、计入公摊面积的车位及车库归全体小区业主共同拥有,换言之,若地下车位面积已作为公摊面
    2024-05-08
    74人看过
  • 动车预售停售时间有何规定?
    动车开车前多久停止售票的时间在网上购买和在线下购买的是不同的。火车票最迟时间购票可以分为以下两种:(1)旅客如果是在网上,最晚在开车前30分钟购;(2)旅客如果是在火车站或代售点购票,最晚可于检票之前完成购票,不影响坐车即可。车票的有效期按下列规定计算:1、客票的有效期按乘车里程计算:500千米以内为两日,超过500千米时,每增加1000千米增加一日,不足1000千米的尾数也按一日计算。2、卧铺票按指定的乘车日期和车次使用有效,其他附加票随同客票使用有效。3、动车组列车车票当日当次有效,在铁路运输企业管内运行距离不超过200公里的动车组列车车票有效期由企业自定。4、各种车票的有效期从指定乘车日起止有效期最后一日的24时止计算。5、车票改签后,有效期自改签后实际乘车日起计算。6、其他票种按票面规定的时间或要求使用有效。【法律依据】《铁路旅客运输规程》第十四条,车票应在承运人或销售代理人的售票
    2023-12-09
    467人看过
  • 预售合同备案单位填什么
    商品房预售合同的登记备案功能具有显著的公示效应,这将对维护购房者的合法权益提供有力保障,同时也有助于规避和防范各类不必要的法律纠纷。然而需要明确指出的是,本项制度自身并不等同于不动产权利登记。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条本解释所称的商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。
    2024-05-17
    405人看过
  • 车位无预售证是否可以出售
    依据我国现行的房地产管理法律法规以及销售管理规定,未经获得预售许可证的停车场地段,严禁进行任何形式的销售和收费行为,违反者将被认定为行政违法行径,并面临相应的处罚措施。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:逾期付款的,按照未付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。
    2024-07-24
    421人看过
  • 产权车位预售合同上的价格可以协商吗
    关于如何妥善解决车位买卖合同所引发之纷争。所谓“车位”,乃指停放车辆之处,涵盖露天场所及室内空间等多重类型。具体而言,以下便是针对此类问题所提供的若干有效对策:1、在车位买卖合同引起纠纷之际,双方当事人——即买方与开发商可尝试通过友好协商以寻求最佳解决方案;2、当涉及车位买卖合同纠纷时,当事人亦可尝试寻求所在社区居委会的协助进行合理调解;3、若上述途径均无法解决争议,当事人还可选择通过仲裁这一公正且高效的方式来解决问题;4、最后,若以上所有手段皆告无效,当事人仍有权诉诸于人民法院,通过法律诉讼的方式来维护自身合法权益。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    2024-05-16
    405人看过
  • 车位预售合同签过之后不想买了怎么办
    当签署了车辆安置合同并决定放弃购买车位时,双方均可通过友好协商达成一致意见,从而终止合同及相关条款。此外,还可以在合同中预先设定好特定的解除条件,一旦这些条件得到满足,其中一方即可向另一方发出解除合同的书面通知,待该通知抵达对方手中之时,便可正式解除车辆安置合同。《民法典》第五百六十二条当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限
    2024-05-05
    389人看过
  • 地下车位需要预售证吗
    一、地下车位需要预售证吗如果有了房地产权证一般是不需要的。业主在购买车位的过程中,需要提供以下的资料及款项:购房合同原件以及复印件;房地产产权证原件及复印件;购房合同所有产权人有效的身份证件(未满16周岁可提供户口本或出生证明)及复印件;购房合同上所有权人的私章;全额车位款(以购买当日公布的价格为准,可用银联卡支付)。二、购买车位的流程(一)业主在物业管理处登记意向车位号,由物业管理处开具《地下车位认购登记单》;(二)业主凭《认购登记单》按约定时间至房产公司销售部真北路4309号(近华和路)支付全额车位款;(三)根据房产公司销售部约定的时间签订《出售合同》。凭房产公司销售部开具的《进户单》至物业管理处支付车位管理费并办理进户手续。根据上面所需购买车位手续资料准备齐全后,直接就可以去办理购买车位了,在购买车位的时还是需要特别的注意一下购房合同,审核无误后签订。三、车位的性质法律给予业主约定车
    2023-06-08
    340人看过
  • 地下车位预售合同的文本在哪里可以找到
    若签署的是有关车位所有权的合同,那么务必确保车位相关细则均被明确地写进这份合同之中。为防止可能出现的无谓争端,建议购房者主动把车位细则列入合同条款之中。当购房者选择签订购房预售合同时,若决定一并购买车位与房产,那么购房者及开发商双方应当针对车位的具体范围、车位号码以及预售面积、预付价款等细节问题作出明确规定,并尽可能在预售合同的补充条款里详细阐明,同时附上相应的平面图以供参考。《民法典》第五百九十五条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
    2024-05-11
    235人看过
  • 没预售证能不能打预售合同
    根据国家法律规定,商品房的预售行为必须满足以下几个基本条件:首先,开发商需要已经支付全部的土地使用权出让金,并获得相应的土地使用权证书;其次,开发商需持有由相关政府机关颁发的建设工程规划许可证;第三,按照所提供预售的商品房数量来计算,开发商投入到开发建设中的资金必须达到整个工程建设总投资的25%以上,并且已经明确了施工进度以及竣工交付的具体日期;最后,开发商还需要向县级以上的人民政府房地产管理部门进行预售登记,并成功获取商品房预售许可证明。《城市房地产管理法》第四十六条商品房预售的,商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让的问题,由国务院规定。
    2024-04-22
    238人看过
  • 预售合同预售变更如何办理
    针对商品房预售登记的变更操作,其具体步骤可归纳为以下几点:首先申请人需向预售登记所在交易主管部门提出变更备案的申请;紧接着,转让双方需携带各自的身份证明文件以及原始的预售合同、如今的转让合同及其他相关证件,共同前往预售登记的交易主管部门,办理预售转让登记手续;最后,经过严格的审核程序,若发现各项条件均符合规定要求,则将相关材料上报至市国土与房屋管理局进行最终的审批。《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条当事人协商一致,可以变更合同。《中华人民共和国民法典》第五百四十四条当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
    2024-08-17
    284人看过
换一批
#票据法
北京
律师推荐
    展开

    即期支票是“远期汇票”的对称,是指付款人见票后需立即付款的汇票,亦称“见票即付汇票”。 即期汇票按出票人的不同可分为商业即期汇票和银行即期汇票,由商号或分司鉴发的即期汇票为商业即期汇票;由银行鉴发的即期汇票为银行即期汇票... 更多>

    #即期支票
    相关咨询
    • 附预售合同变更预售人
      青海在线咨询 2022-04-11
      预售人改变已经预售商品房项目的建筑容积率或者户型、结构、楼层、用途,必须经规划等行政主管部门依法批准,并委托原测绘机构对预售面积进行重新测算,方可办理商品房预售许可证变更手续。预售人经批准改变已预售商品房的建筑设计,涉及合同约定的预购人权益的,预售人应当在批准之日起十日内,书面通知预购人,与预购人协商变更或者解除商品房买卖合同,并在变更或者解除合同之日起十五日内,向原合同登记备案机构办理合同登记备
    • 没有取得预售许可证,能否签订车位的预订合同
      贵州在线咨询 2022-10-06
      问题:没有取得预售许可证,签订车位的预订合同(非销售合同,不收费,仅明确购买意向及车位价格、签订正式合同的时间及交费时间,类似房屋认购书),效力如何结论:一、依现行房地产管理法、销售管理办法,没有取得预售许可证,不得销售,不得收取费用,否则,是行政违法,要受处罚。但法律未明确规定不收费的意向认购书签订,是否属于销售行为,是否有后果。这里存在解释的空间,个人认为没有违法所得,风险可控。二、合同效力如
    • 预售合同与预售合同到底是否有效
      江西在线咨询 2022-08-25
      无效。根据最高院的司法解释,出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效。但司法解释在条款中作了新的突破,在起诉前开发商取得商品房预售许可证明的,此预售合同可以认定有效。此突破保证了交易的稳定性,不轻易认定合同无效。《商品房买卖合同纠纷解释》第二条规定:“出卖人没有取得商品房预售许可证明,与买受人订立商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,
    • 预售人变更给乙方预售合同
      甘肃在线咨询 2022-04-13
      预售人改变已经预售商品房项目的建筑容积率或者户型、结构、楼层、用途,必须经规划等行政主管部门依法批准,并委托原测绘机构对预售面积进行重新测算,方可办理商品房预售许可证变更手续。预售人经批准改变已预售商品房的建筑设计,涉及合同约定的预购人权益的,预售人应当在批准之日起十日内,书面通知预购人,与预购人协商变更或者解除商品房买卖合同,并在变更或者解除合同之日起十五日内,向原合同登记备案机构办理合同登记备
    • 预售合同是正规合同吗预售合同是什么样的
      辽宁在线咨询 2022-05-14
      《商品房预售合同》是正式的商品房买卖合同的一种,它针对于预售商品房进行使用(另一种叫《商品房买卖合同》针对于现房销售),一般由所在地市房管局进行统一监制。 在业主与开发商签订该合同后,该合同将送交房管局备案存档,作为政府监督使用。一般来说,如果你是按揭买房,要和发展商签订六本《商品房预售合同》(或《商品房买卖合同》),买卖双方合执一本(作为购房的法律依据),房管局一本(作为政府监督),按揭银行一本