更新时间:2022.02.15
本约,又称本合同,是通过履行预约而订立的合同,预约中没有确定实体权利义务,而本约中具体确定了当事人之间的实体权利义务。与之相对应的是预约合同,预约合同是当事人之间约定将来签订本约的预先协议,义务不是给付某物,而是订约的行为。预约也是合同的一
工程合同合同的违约金由双方协商确定,不能超过合同金额的百分之三十。 约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加; 约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。如
一、承包人的责任 (一)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金; (二)工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 二、发包人的责任 (一)超过合同规定日期验收;
规定为,违约金适用的一般原则性规定,逾期付款违约金的计算,应注意不同时期的计算参考依据。约定数额不能高出实际损失的30%,超出30%的,人民法院不予支持。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,一般可以认定为《合同法》第一百一十四条
工程合同对违约金约定不明的,可以就违约金的有关事项制定补充协议,没有达成协议的,违约方赔偿对方因违约所造成的损失。 根据《民法典》第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充
要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合下列规定: (一)内容具体确定; (二)表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。当事人订立合同,可以采取要约、承诺方式或者其他方式。
合同中违约金的规定为:当事人完全不履行或不适当履行债务时,必须按约定给付对方的一定数额的金钱或者金钱以外的其他财产。有关条例明确规定了违约金比例或比例范围的,即可按该比例直接计算出违约金的数额,没有明确规定的可以由当事人约定。根据2021年
建筑工程合同违约金一般约定为合同标的额的20%,当事人也可以综合实际损失情况进行支付;造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不应超过实际损失的30%。
因发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料,承包人能否要求延期工期,即承包人对发包人先前履约的抗辩权能否得到支持。承包人可以顺延工期,即有权顺延工期。承包人不能证明自己提出了延长工期的要求,发包人迟延支付工程款情节轻微
1、合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。 2、违约金的计算依据是合同总价。 3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。
合同履约金是指双方合同到期或者依法终止时为合同履行提供的金钱担保。它不是一种法定的债务担保方式,其性质和效力缺乏法律依据。与履约保证金类似,合同履约金不同于定金。例如,以建设工程合同为例,合同履约金的目的是保证承包商完全履行合同,主要保证工