暴雨水浸造成的停工应怎么索赔

2020-11-01 135

普法内容

一、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜： (1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。 (2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。 (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位(承包人)承担。

《建筑法》第七十条规定，违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

暴雨水浸后停工应该如何向职工索赔
对于暴雨水浸造成停工的应在索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位

2020-06-27 72
暴雨水浸业务如何赔偿
暴雨水浸业务的赔偿方式： 1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； 2、索赔意向通知发出后28天内，向工程师提出延长工期、补偿经济损失的索赔报告及相关材料； 3、工程师收到施工单位提交的索赔报告及相关材料后，应在28天内回复，

2022-01-25 234
暴雨造成的工程损失如何赔偿
暴雨造成的工程损失，不存在索赔。因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2021-02-03 108

专业问答更多>>

暴雨水浸造成停工有哪些途径
暴雨水浸造成的停工的索赔方式： 1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料； 3、工程师在收到施工单位

2023-11-17 15,340
暴雨水浸导致水上停工的停工单位该如何索赔
一、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可

2022-11-15 15,340
暴雨造成的工程损失怎么索赔,法律上该如何规定
暴雨造成的经济损失，不存在赔偿。根据民法典规定，因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。《中华人民共和国民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不

2023-11-28 15,340
屋顶雨雨浸盖是谁的责任
这个因楼上雨水浸坏楼下墙面的情况，属于房屋质量问题，最终责任归属于房地产开发商。不过，如果您现在的这个房屋应经完成登记过户，房屋产权人从法律意义上也已经明确是您，您楼下的住户是有可能向您主张索赔。

2022-02-01 15,340

法律短视频更多>>

01:29
个人过失造成的工伤怎样赔偿
劳动者个人过失造成工伤，有重大过错的话自己承担一定赔偿责任，但员工还是可以依法享受工伤待遇。劳动者个人过失造成工伤的，依据劳动者伤情和伤残情况进行赔偿，造成伤残的，按伤残等级获得一次性伤残补助金、伤残津贴等的赔偿。职工有下列情形之一的，应

1,060 15,340
01:21
工程索赔程序怎么走
工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的

425 15,340
00:54
被人打了应该怎么索要赔偿
被人打了可以要求对方承担侵权责任。受害人应当及时报案并做伤残鉴定，如果伤情鉴定为轻伤以上的，侵权人涉嫌故意伤害罪，依法应被追究刑事责任；如果伤情鉴定为轻伤以下的，受害人可以向法院起诉要求侵权人承担民事赔偿责任。故意伤害罪是公诉案件，在公安机

8,337 15,340