*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。
建材价格发生变化,调整工程价款的处理方式: 1、合同对建材价格变动风险负担有约定的,按约定处理; 2、没有约定或约定不明,一方当事人要求调整价款的,人民法院一般会在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持; 3、因一方当事人原因导致工期延误或建筑
如果建筑材料的涨价是当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,如果继续履行合同对当事人不公平,当事人可与对方重新协商材料价格,协商不成的,可请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。
建筑材料涨价了造成情势变更的,合同价格可以变更,未造成情势变更但双方达成合意的同样可以变更。合理期限内当事人协商达成一致的,可以变更合同价格,建筑材料涨价致使继续履行合同显失公平的,允许变更合同价格。
在固定价格合同履行过程中,主要材料价格发生重大变化的,当事人要求调整工程价格的,按以下方式处理。1、建设工程施工合同约定的工程价款实行固定价结算。在实际履行过程中,钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价
建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算,在实际履行过程中,钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化,超出了正常市场风险的范围,合同对建材价格变动风险负担有约定的,
这涉及到情势变更原则的适用问题。如果适用情势变更原则,那么你公司的要求就应该得到支持,否则就属于正常的商业风险,你公司只能按合同价履约你们订立合同时已明确约定工程款不得变更(也即固定总价合同)。这一约
政府根据他的权限和市场现状,给出的强制性的价格范围。政府指导价是由县级以上各级人民政府物价部门,业务主管部门按照国家规定权限,通过规定基准价和浮动幅度,最高限度和最低保护价等,指导企业制定的商品价格和
股权继承价格,由全体享有继承权的人员协商确定,可以高于当初出资的金额,也可以低于当初出资的金额。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定可知,除非公司章程规定了股权不可以继承的情形外,继承人可以继承被继承人的股东资格。股权的继承人要求成为公司
农村中存在的违法建筑,是指那些违反土地利用规划,违法加建、改建的建筑,以及占用了当地耕地的建筑。根据我国土地管理法的相关规定,违法建筑人应当在土地管理部门下达通知后的限定期限内,自行拆除违章建筑。对于拒绝拆除的,当地的土地管理部门可以申请法
商标变更需要的材料有四点,分别是: 1、商标变更申请书; 2、申请人身份证明; 3、商标注册证明; 4、变更商标注册人名义的,提交有关登记机关出具的变更证明文件。 申请商标变更的流程有五点,分别是: 1、提供变更证明给商标代理公司,申请人的