您的位置:法师兄 > 专业问答 > 固定价合同履行过程中,主要建筑材料价格发生重大变化,当事人要

固定价合同履行过程中,主要建筑材料价格发生重大变化,当事人要

2023-06-11 20:04

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

澳门在线咨询顾问团

2023-06-11回复

专业分析:

建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算,在实际履行过程中,钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化,超出了正常市场风险的范围,合同对建材价格变动风险负担有约定的,原则上依照其约定处理;没有约定或约定不明,该当事人要求调整工程价款的,可在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持;具体数额可以委托鉴定机构参照施工地建设行政主管部门关于处理建材差价问题的意见予以确定。 因一方当事人原因导致工期延误或建筑材料供应时间延误的,在此期间的建材差价部分工程款,由过错方予以承担。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

建筑材料涨价了造成情势变更的,合同价格可以变更,未造成情势变更但双方达成合意的同样可以变更。合理期限内当事人协商达成一致的,可以变更合同价格,建筑材料涨价致使继续履行合同显失公平的,允许变更合同价格。

章法律师

广东律参律师事务所

如果建筑材料的涨价是当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,如果继续履行合同对当事人不公平,当事人可与对方重新协商材料价格,协商不成的,可请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

律师普法更多>>
  • 建材价格发生变化要求调整工程价款的如何处理
    建材价格发生变化要求调整工程价款的如何处理

    建材价格发生变化要求调整工程价款的,若是合同为固定总价合同的,则不能要求调整。根据相关法律规定,若是单价合同,则应当与对方协商,变更协议内容,若是协商不成的,可以向人民法院提起诉讼。

    2021.04.23 117
  • 建材价格发生变化如何调整
    建材价格发生变化如何调整

    建材价格发生变化,调整工程价款的处理方式: 1、合同对建材价格变动风险负担有约定的,按约定处理; 2、没有约定或约定不明,一方当事人要求调整价款的,人民法院一般会在市场风险范围和幅度之外酌情予以支持; 3、因一方当事人原因导致工期延误或建筑

    2021.02.03 81
  • 固定单价合同材料价格可以调整吗
    固定单价合同材料价格可以调整吗

    固定单价合同是指在合同中确定了价格的合同,一般情况下是不能调价的,除非出现了情势变更的情形。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更或者解除合同。

    2021.02.23 663
专业问答更多>>
  • 建筑材料涨价了,是否可以变更合同价格

    ⒈建筑材料涨价了造成情势变更的,合同价格可以变更,未造成情势变更但双方达成合意的同样可以变更。 ⒉合理期限内当事人协商达成一致的,可以变更合同价格,建筑材料涨价致使继续履行合同显失公平的,允许变更合同

    2022-10-15 15,340
  • 建材价格发生变化企业应如何调整工程价款

    在固定价格合同履行过程中,主要材料价格发生重大变化的,当事人要求调整工程价格的,按以下方式处理。1、建设工程施工合同约定的工程价款实行固定价结算。在实际履行过程中,钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价

    2021-11-30 15,340
  • 当事人因建材价格变化或者随着建筑材料变化或延误工期延误的,如何

    建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算,在实际履行过程中,钢材、木材、水泥、混凝土等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化,超出了正常市场风险的范围,合同对建材价格变动风险负担有约定的,

    2022-03-05 15,340
  • 固定总价合同履行中,工程发生设计变更的,如何处理

    1、建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算,在实际履行过程中,因工程发生设计变更等原因导致实际工程量增减,当事人要求对工程价款予以调整的,应当严格掌握,合同对工程价款调整有约定的,依照其约定。

    2022-11-20 15,340
法律短视频更多>>
  • 固定总价合同与单价合同的区别 01:20
    固定总价合同与单价合同的区别

    固定总价合同和固定单价合同的区别: 1、固定总价合同是指针对当时的图纸、招标文件及技术资料的固定总价,当施工时出现设计变更的情况,还是要按照规定进行增减造价的。没有设计变更的话,结算就相当于预算; 2、固定单价合同是指针对当时的图纸、招标文

    16,363 2022.04.15
  • 建筑工程施工合同主要包括 01:05
    建筑工程施工合同主要包括

    建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:工程范围,建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工

    1,304 2022.04.15
  • 建材建筑工程合同纠纷如何处理 01:03
    建材建筑工程合同纠纷如何处理

    建筑行业发展迅猛,随之而来的建筑工程合同纠纷案件也越来越多。建筑工程合同纠纷案件法律关系复杂,存在许多的疑难问题。例如常见的非法转包。非法转包就是指的承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第3人,转让人退出现场承包关系,受让人成

    850 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?