您的位置:法师兄 > 律师普法 > 什么叫工期的顺延?
什么叫工期的顺延?

什么叫工期的顺延?

2020-05-28 93
普法内容
建设工程工期顺延是:承发包双方根据法律及合同约定,在出现非承包方原因以及不可抗力导致无法正常施工的情况下,双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 工期顺延的条件
    工期顺延的条件

    工期顺延的条件包括以下方面的内容;1、工程量在施工过程中有所增加,承包人无法在原规定时间内完成;2、发包人在施工过程中变更设计;3、发包人未按合同要求按时提供施工必须材料;4、发包人未按合同要求支付工程进度款,承包人有权停工直至发包人履行其

    2022-04-12 710
  • 工期顺延怎么做规定
    工期顺延怎么做规定

    承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。 当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延

    2020-01-30 168
  • 建工企业的顺延工期是怎么算的
    建工企业的顺延工期是怎么算的

    申请工期顺延的手续是:承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知,提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据,经发包人或者监理人签证确认予以顺延。

    2021-01-05 50
专业问答更多>>
  • 什么是工期顺延?

    所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期延期需要满足以下条件:1。施工过程中,

    2021-11-24 15,340
  • 工期,工期顺延与工期延误是什么意思?

    所谓工期延误,是指工程施工过程中任何一项或多项工作的实际完成日期晚于计划规定的完成日期,可能导致整个合同工期延长。工期延误通常包括两种情况:一种是在施工过程中,实际施工进度落后于发包人批准的计划施工进

    2021-11-20 15,340
  • 什么叫延期审理?

    延期审理是指人民法院决定在阻碍案件审理的情况下延期审理。必须出庭的当事人有正当理由不出庭;当事人临时申请回避;需要通知新证人出庭。

    2021-12-21 15,340
  • 时效工期顺延什么意思

    工期延期是指承包人根据法律和合同,在非承包人原因和不可抗力导致无法正常施工的情况下,双方就事件造成的延期天数达成一致的行为。

    2021-11-07 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    2,973 15,340
  • 工期顺延哪些情况算合法 01:14
    工期顺延哪些情况算合法

    工期顺延的合法情况有,发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺

    909 15,340
  • 什么叫除斥期间 01:02
    什么叫除斥期间

    除斥期间,又称“预定期间”、“预备期间”。 是指法律规定的某种民事权利有效存续的期间。除斥期间也是某种法律事实,权利人在法律规定的期限内不行使其权利,其权利即被除斥。 除斥期间的特点如下: 1、除斥期间一般是不变期间。不因任何事由而中止、中

    1,235 15,340
房产纠纷不同阶段法律问题导航
丰培铭律师 丰培铭律师

天津东方律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、刑事辩护、继承
咨询律师
185-0044-7788
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?